第161题 为缩短工期而采取的进度计划调整方法中，不需要改变网络计划中工作间逻辑关系的是（）。

A.将顺序进行的工作改为平行作业

B.重新划分施工段组织流水施工

C.采取措施压缩关键工作持续时间

D.将顺序进行的工作改为搭接作业

参考答案：C

解析：

网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化的目标。

第162题 某工程双代号网络图如下图所示，存在的绘图错误是（）。

A.多个起点节点

B.多个终点节点

C.节点编号有误

D.存在循环回路

参考答案：A

解析：

节点①和节点②都为起点节点。

第163题 某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为17和20，工作D的最早开始时间为12，持续时间为3，则工作D的自由时差为（）。

A.5

B.4

C.3

D.2

参考答案：D

解析：

自由时差是本工作与紧后工作时间间隔最小值，或自由时差=紧后工作最早开始最小值-本工作的最早完成时间，即：min{17,20}-（12+3）=2。

第164题 工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符合优化目标。

A.工作间逻辑关系

B.工作的持续时间

C.工作的开始时间和完成时间

D.工作的资源强度

参考答案：C

解析：

资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。

第165题 某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作D的自由时差和总时差分别是（）。

A.2和2

B.1和2

C.0和2

D.0和1

参考答案：D

解析：

F和G最早开始时间是9和10，D最早完成时间是9，所以自由时差是0；由于F和G的最迟开始时间分别是11和10，所以D的最迟完成时间是10，计算得到D的总时差是1。

第166题 计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（）。

A.一定是关键工作

B.总时差为零

C.总是差等于自由时差

D.自由时差为零

参考答案：C

解析：

依据题干给出的条件，假设某工作的开始节点最早时间和最迟时间为X，某工作的完成节点最早时间和最迟时间为Y，该工作的持续时间为Z；该工作的总时差是某工作的完成节点最迟时间Y减某工作的开始节点（最早时间X+Z）;该工作的自由时差是某工作的完成节点最早时间Y减某工作的开始节点（最早时间X+Z）；所以该工作总时差和自由时差=Y-（X+Z）,则总时差等于自由时差。

第167题 工程网络计划优化是指（）的过程。

A.寻求工程总成本最低时工期安排

B.使计算工期满足要求工期

C.按要求工期寻求最低成本

D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少

E.在满足资源限制条件下使工期延长最少

参考答案：ABCE

解析：

所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程（选项B）。费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排（选项A），或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程（选项C）。资源是指为完成一项计划任务所需投入的人力、材料、机械设备和资金等。完成一项工程任务所需要的资源量基本上是不变的，不可能通过资源优化将其减少。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程（选项E）;而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程（选项D）。

第168题 某工作双代号网络计划如下图所示，存在的绘图错误有（）。

A.多个起点节点

B.多个终点节点

C.存在循环回路

D.节点编号有误

E.有多余虚工作

参考答案：ADE

解析：

节点1、2均只有向外箭线，所以节点1、2都是起点。工作③—⑤属于多余虚工作。网络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复,并应使每一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号，而图中是节点7指向6，所以节点编号有误。

第169题 某工程网络计划执行到第8周末检查进度情况见下表，下列说法正确的是（）。

A.工作H影响总工期1周

B.工作K提前1周

C.工作K尚有总时差为零

D.工作M按计划进行

E.工作H尚有总时差1周

参考答案：AB

解析：

第170题 某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第5周检查实际进度，发现D工作需要3周完成，E工作需要1周完成，F工作刚刚开始。由此可以判断出（）。

A.A、B、C工作均已完成

B.D工程按计划进行

C.E工作提前1周

D.F工作进度不影响总工期

E.总工期需延长1周

参考答案：ABE

解析：

选项A，由于到第5周检查时D、E、F三项工作已经开始，说明A、B、C三项工作已经完成；选项B，D工作持续时间是6周，在第5周检查完成3周工作，说明D工程按计划进行；选项C，E工作持续时间是2周，E工作需要1周完成，说明工程按计划进行；选项D，F工作刚刚开始，说明延误1周，并且F工作在关键线路上，影响总工期；选项E，由于第5周检查时，F工作刚刚开始，说明延误1周，并且F工作在关键线路上，总工期需延长1周。

第171题 根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。

A.①②③

B.②①③

C.③①②

D.③②①

参考答案：B

解析：

合同文件解释顺序：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤发包人要求；⑥价格清单；⑦承包人建议；⑧其他合同文件。

第172题 根据《标准勘察招标文件》（2017年版），勘察合同条款由（）组成。

A.通用合同条款和专用合同条款

B.协议书、通用合同条款和专用合同条款

C.合同协议书、履约保证金

D.协议书、通用合同条款、专用合同条款和履约保证金

参考答案：A

解析：

根据国家发展改革委等九部委联合发布的《标准勘察招标文件》（2017年版）中的合同条款及格式，勘察合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约保证金格式

第173题 根据《标准勘察招标文件》（2017年版），设计文件解释效力最高的文件是（）。

A.通用合同条款

B.专用合同条款

C.发包人要求

D.中标通知书

参考答案：D

解析：

合同文件解释顺序。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函及投标函附录；③专用合同条款；④通用合同条款；⑤发包人要求；⑥勘察费用清单；⑦勘察纲要；⑧其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第174题 根据《标准勘察招标文件》（2017年版），勘察服务期限起始日期为（）。

A.签订协议书的日期

B.发出开始勘察通知的日期

C.收到开始勘察通知的日期

D.勘察通知中载明的开始勘察日期

参考答案：D

解析：

发出开始勘察通知。符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人应提前7天向勘察人发出开始勘察通知。勘察服务期限自开始勘察通知中载明的开始勘察日期起计算。

第175题 根据《标准设计招标文件》（2017年版），由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，（）。

A.应当延长设计服务期限并增加设计费用

B.只增加设计费用给予补偿

C.只延长设计服务期限

D.双方协商解决

参考答案：A

解析：

发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，应当延长设计服务期限并增加设计费用。

第176题 根据《标准施工招标文件》（2007年版），施工合同条款由（）组成。

A.合同协议书、履约担保和预付款担保

B.合同协议书、通用合同条款和专用合同条款

C.通用合同条款和专用合同条款

D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款和履约担保

参考答案：C

解析：

《标准施工招标文件》（2007年版），施工合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了合同协议书、履约担保和预付款担保的文件格式。

第177题 根据《标准施工招标文件》（2007年版），下列施工合同文件解释效力最高的文件是（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.技术标准和要求

D.专用合同条款

参考答案：A

解析：

组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

第178题 根据《施工合同法律解释一》，承包人资质低于招标要求的资质，但建设工程经竣工验收合格，请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院（）。

A.不予支持

B.应予支持

C.双方协商解决

D.折价支付工程价款

参考答案：B

解析：

无效合同的价款结算争议解决。当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同美于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持。

第179题 根据《标准材料采购招标文件》（2017年版），下列材料采购合同文件解释效力最高的是（）。

A.中标材料质量标准的详细描述

B.专用合同条款

C.分项报价表

D.商务和技术偏差表

参考答案：D

解析：

合同文件解释顺序。合同协议书与下列文件一起构成合同文件：①中标通知书；②投标函；③商务和技术偏差表；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥供货要求；⑦分项报价表；⑧中标材料质量标准的详细描述；⑨相关服务计划；⑩其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第180题 根据《标准材料采购招标文件》（2017年版），卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.0.05

B.0.0008

C.0.1

D.0.02

参考答案：C

解析：

迟延交付违约金的最高限额为合同价格的 10%。