“微信扫一扫”进入考试题库练习及模拟考试
第441题
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,其竣工日期应自( )之日起算。
A.补充进行竣工验收
B.承包人交付
C.发包人正式使用
D.转移占有
参考答案:D
解析:
此题考查工程竣工日期的确定。
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
故此题正确答案为D。
第442题
下列关于建设工程实际竣工日期有争议的情形,处理正确的是( )。
A.建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以竣工验收合格之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
参考答案:B
解析:
此题考查实际竣工日期争议问题。
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;故A错误
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;故B正确
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。故CD错误
故此题正确答案为B。
第443题
下列关于无效合同价款结算的说法,正确的有( )。
A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应不予支持
B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持
C.实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持
D.实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应不予支持
E.建设工程施工合同无效,且竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,应予支持
参考答案:BC
解析:
此题考查无效合同价款结算处理。
①当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持。
②实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的,人民法院应予支持。
故此题正确答案为BC。
第444题
下列关于工程施工合同纠纷审理相关规定说法正确的是( )。
A.因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为准
B.工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见,诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的,人民法院应予准许,但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外
D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期
E.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的, 人民法院应予准许
参考答案:ABCD
解析:
此题考查工程施工合同纠纷审理相关规定。
A:因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为准,故A选项正确。
B:工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期,故B选项正确。
C:当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见,诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的,人民法院应予准许,但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外,故C选项正确。
D:承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为准,故D选项正确。
E:当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许,故E选项错误。
故此题正确答案为A、B、C、D。
第445题
设计施工总承包合同中,专用合同条款不是对通用条款进行( )的条款。
A.细化
B.补充
C.修改
D.推翻
参考答案:D
解析:
此题考查设计施工总承包合同-通用合同条款。
专用合同条款是合同双方当事人根据不同工程的具体情况,通过谈判、协商对相应通用条款的约定细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
故此题正确答案为D。
第446题
设计施工总承包合同,合同文件解释顺序说法正确的是( )。
A.合同文件解释顺序第一位是投标函
B.合同文件解释顺序第一位是发包人要求
C.合同文件解释顺序第一位是投标函及投标函附录
D.如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准
参考答案:D
解析:
此题考查设计施工总承包合同-合同文件解释顺序。
合同协议书与下列文件一起构成合同文件:
①中标通知书;②投标函及投标函附录;③专用合同条款;④通用合同条款;⑤发包人要求;⑥价格清单;⑦承包人建议;⑧其他合同文件。上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
故本题正确答案为D。
第447题
设计施工总承包合同文件,有①承包人建议;②专用合同条款;③价格清单。解释顺序是( )。
A.①③②
B.②③①
C.③②①
D.①②③
参考答案:B
解析:
本题考查设计施工总承包合同管理。
合同文件解释顺序:合同协议书与下列文件一起构成合同文件,各文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。
①中标通知书;②投标函及投标函附录;③专用合同条款;④通用合同条款;⑤发包人要求;⑥价格清单;⑦承包人建议;⑧其他合同文件。
故此题正确答案为B。
第448题
设计施工总承包合同履行过程中,()组织竣工验收。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.技术负责人
参考答案:A
解析:
此题考查组织竣工验收。
发包人应按合同约定及时组织竣工验收
故此题正确答案为A。
第449题
下列关于设计施工总承包合同中发包人的一般义务表述错误的是( )。
A.提供施工场地
B.保证工程施工和人员的安全
C.办理证件和批件
D.组织竣工验收
参考答案:B
解析:
此题考查发包人一般义务。
发包人一般义务:
(1)遵守法律。
发包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
(2)发出承包人开始工作通知。
符合专用合同条款约定的开始工作条件的,发包人应委托监理人提前7天向承包人发出开始工作通知。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
(3)提供施工场地。
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件,并明确与承包人的交接界面。
(4)办理证件和批件。
法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续,发包人应按时办理。法律规定和(或)合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件,发包人应给予必要的协助。
(5)支付合同价款。发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的,从其约定。
(6)组织竣工验收。
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
(7)其他义务。
发包人应履行合同约定的其他义务。
B选项保证工程施工和人员的安全属于承包人的一般义务,故本题正确答案为B选项。
【思路点拨】设计施工总承包合同承包人一般义务
(1)遵守法律。承包人应遵守法律,并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
(2)依法纳税。承包人应按规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。
(3)完成各项承包工作。承包人应完成合同约定的全部工作,并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补。承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件,以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
(4)对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责。承包人应按合同约定的工作内容和进度要求,编制设计、施工的组织和实施计划,并对所有设计、施工作业和施工方法,以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
(5)保证工程施工和人员的安全。承包人应按合同约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
(6)负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
(7)避免施工对公众与他人的利益造成损害。不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰。
(8)为他人提供方便。承包人应按监理人的指示为他人提供可能的条件。提供有关条件的内容和可能发生的费用,由监理人商定或确定。
(9)工程的维护和照管。工程接收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给发包人。
(10)其他义务。
第450题
在设计施工总承包合同履行过程中,不属于承包人义务的是( )。
A.保证工程施工和人员的安全
B.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
C.对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责
D.组织竣工验收
参考答案:D
解析:
此题考查设计施工总承包合同履行中承包人义务。
承包人一般义务有:①遵守法律;②依法纳税;③完成各项承包工作;④对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责;⑤保证工程施工和人员的安全;⑥负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作;⑦避免施工对公众与他人的利益造成损害;⑧为他人提供方便;⑨工程的维护和照管;⑩其他义务。承包人应履行合同约定的其他义务。D选项属于发包人义务,发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
故此题正确答案为D。
【思路点拨】设计施工总承包合同履行中发包人一般义务
(1)遵守法律。发包人应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违法而引起的任何责任。
(2)发出开始工作通知。符合开始工作条件的,发包人应委托监理人提前7天发出开始工作通知。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
(3)提供施工场地。发包人应向承包人提供施工场地及进场施工条件,并明确与承包人的交接界面。
(4)办理证件和批件。发包人负责办理的各类审批、核准或备案手续,应按时办理。由承包人负责的有关设计、施工证件和批件,发包人应给予必要的协助。
(5)支付合同价款。发包人应按合同约定及时支付合同价款。
(6)组织竣工验收。发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
(7)其他义务。
第451题
下列关于设计施工总承包合同中承包人的一般义务表述不正确的是( )。
A.完成各项承包工作
B.保证工程施工和人员的安全
C.办理证件和批件
D.工程的维护和照管
参考答案:C
解析:
此题考查承包人一般义务。
(1)遵守法律。
承包人在履行合同过程中应遵守法律,并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
(2)依法纳税。
承包人应按有关法律规定纳税,应缴纳的税金包括在合同价格内。
(3)完成各项承包工作。
承包人应按合同约定以及监理人根据合同约定作出的指示,完成合同约定的全部工作,并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补,使其满足合同约定的目的。
(4)对设计、施工作业和施工方法,以及工程的完备性负责。
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求,编制设计、施工的组织和实施计划,并对所有设计、施工作业和施工方法,以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
(5)保证工程施工和人员的安全。
承包人应按合同约定采取施工安全措施,确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全,防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
(6)负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
承包人应按合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
(7)避免施工对公众与他人的利益造成损害。
①承包人在进行合同约定的各项工作时,不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利,避免对邻近的公共设施产生干扰
②承包人占用或使用他人的施工场地,影响他人作业或生活的,应承担相应责任。
(8)为他人提供方便。
①承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。
②除合同另有约定外,提供有关条件的内容和可能发生的费用,由监理人商定或确定。
(9)工程的维护和照管。
①工程接收证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。
②工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作,直至竣工后移交给发包人。
(10)其他义务。
承包人应履行合同约定的其他义务。
C选项办理证件和批件属于发包人的一般义务,故本题选则不正确的是C选项。
【思路点拨】设计施工总承包合同履行中发包人一般义务
(1)遵守法律。发包人应遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违法而引起的任何责任。
(2)发出开始工作通知。符合开始工作条件的,发包人应委托监理人提前7天发出开始工作通知。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
(3)提供施工场地。发包人应向承包人提供施工场地及进场施工条件,并明确与承包人的交接界面。
(4)办理证件和批件。发包人负责办理的各类审批、核准或备案手续,应按时办理。由承包人负责的有关设计、施工证件和批件,发包人应给予必要的协助。
(5)支付合同价款。发包人应按合同约定及时支付合同价款。
(6)组织竣工验收。发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
(7)其他义务。
第452题
下列属于承包人违约的情形是( )。
A.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示
B.承包人违反合同约定,私自将合同的全部或部分权利转让给其他人
C.承包人未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地
D.承包人违反合同约定使用不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程
E.由于承包人原因未能通过竣工试验或,竣工后试验的
参考答案:BCDE
解析:
此题考查承包人违约情形。
在履行合同过程中发生下列情形之一的,属承包人违约。
1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定。
2)承包人违反合同约定,私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。
3)承包人违反合同约定,未经监理人批准,私自将已按合同约定进人施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。
4)承包人违反合同约定使用不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程。
5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,造成工期延误。
6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的。
7)承包人在缺陷责任期内,未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进行修补。
8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。
9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工,属于发包人违约情形。
故此题正确答案为BCDE。
【思路点拨】发包人违约情形。
1)发包人未能按合同约定支付价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误。
2)发包人原因造成停工。
3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工。
4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。
5)发包人不履行合同约定的其他义务。
第453题
根据FIDIC《施工合同条件》,给指定分包商的付款应从( )中开支。
A.暂定金额
B.暂估价
C.分包管理费
D.应分摊费用
参考答案:A
解析:
此题考查指定分包商的付款。
指定分包商
①指定分包商是由业主指定,完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
②业主有权将部分工程的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。
③由于指定分包商是与承包商签订分包合同,因而在合同关系方面与一般分包商处于同等地位,对其施工过程的监督、协调工作应纳人承包商的管理之中。
④为了不损害承包商利益,给指定分包商的付款应从暂定金额中开支。
⑤如果承包商没有合法理由而扣押指定分包商上个月应得的工程款,业主有权按(咨询)工程师出具的证明从本月应得工程款中扣除相应金额直接付给指定分包商。
为了不损害承包商的利益,给指定分包商的付款应从暂定金额内并支。
故本题正确答案为A。
【思路点拨】暂列金额、暂定金额、暂估价区别。
1.暂列金额:暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
2.暂估价:暂估价(包括材料暂估价、专业工程暂估价)是指招标阶段直至签订合同协议时,招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及需另行发包的专业工程金额。
3.暂定金额:暂定金额。是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金,标明用于工程施工,或供应货物与材料,或提供服务,或以应付意外情况。此金额在施工过程中会根据实际情况有所变化。故称为暂定,亦称待定金额或备用金。
第454题
在FIDIC《施工合同条件》实施过程中,争端解决方式不包括( )
A.裁决
B.友好协商
C.仲裁
D.决斗
参考答案:D
解析:
此题考查争端解决方式。
在FIDIC《施工合同条件》实施过程中,争端解决方式有裁决、友好协商、仲裁等。
故此题选择不包括的为D。
【思路点拨】在FIDIC《施工合同条件》实施过程中,争端解决方式有裁决、友好协商、仲裁等。
裁决:DAAB是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。如果在合同双方之间产生起因于合同或实施过程或与之相关的任何争端(任何种类),任何一方可以将此类争端事宜以书面形式提交DAAB,供其裁定,并将副本送交另一方和(咨询)工程师。
友好协商:在国际工程承包合同中产生的争端大多可通过友好协商得到解决。合同当事人一方或双方发出表示对裁决不满的通知后,合同双方在仲裁开始前应尽力以友好的方式解决争端。
仲裁:除非通过友好解决,否则,如果DAAB有关争端的决定未能成为最终决定并具有约束力时,此类争端应由国际仲裁机构最终裁决。仲裁裁决具有法律效力。但仲裁机构无权强制执行,如一方当事人不履行裁决,另一方当事人可向法院申请强制执行。
第455题
根据FIDIC《施工合同条件》的规定,关于争端裁决委员会(DAAB)及其裁决的说法,正确的有( )。
A.DAAB须由3人组成
B.合同双方共同确定DAAB主席
C.DAAB成员的酬金由合同双方各支付一半
D.合同当事人有权不接受DAAB的裁决
E.DAAB在收到书面报告后56日内对争端作出裁决,并说明理由
参考答案:BCD
解析:
此题考查FIDIC《施工合同条件》组成。
AAB由1人或3人组成。
DAAB在收到书面报告后84日内对争端作出裁决,并说明理由,故AE错误,此题正确答案为BCD。
【思路点拨】
(1)DAAB的委任。
①DAAB是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的。
②DAAB由1人或3人组成。如果投标书附录中没有注明成员数目,且合同双方没有其他协议,则DAAB应包含3名成员。
③若DAAB成员为3人,则由合同双方各提名一位成员供对方认可,双方共同确定第三位成员作为主席。如果合同中有DAAB成员的意向性名单,则必须从该名单中进行选择,除非被选择的成员不能或不愿接受DAAB的委任。
④合同双方应当共同商定对DAAB成员的支付条件,并由双方各支付酬金的一半。
⑤任何成员的委任只有在合同双方同意的情况下才能终止,业主或承包商各自的行动将不能终止此类委任。
(2)DAAB对争端的裁决。
①DAAB可应合同双方的共同要求,非正式地参与或尝试进行合同双方潜在问题或分歧的处理。
②如果在合同双方之间产生起因于合同或实施过程或与之相关的任何争端(任何种类),包括对(咨询)工程师的任何证书的签发、决定、指示、意见或估价的任何争端,任何一方可以将此类争端事宜以书面形式提交DAAB,供其裁定,并将副本送交另一方和(咨询)工程师。
③DAAB在收到书面报告后84日内对争端作出裁决,并说明理由。
④如果合同一方对DAAB的裁决不满,则应在收到裁决后的28日内向合同对方发出表示不满的通知,并说明理由,表明准备提请仲裁。
⑤如果DAAB未在84日内对争端作出裁决,则双方中的任何一方均有权在84日期满后的28日内向对方发出要求仲裁的通知。
⑥如果双方接受DAAB的裁决,或者没有按规定发出表示不满的通知,则该裁决将成为最终的决定并对合同双方均具有约束力。
⑦DAAB的裁决作出后,在未通过友好解决或仲裁改变该裁决之前,双方应当执行该裁决。
第456题
英国(NEC)合同文本的主要选项条款中,适用于施工管理承包的是( )。
A.选项A
B.选项B
C.选项E
D.选项F
参考答案:D
解析:
此题考查ENC主要合同条款。
管理合同(选项F)适用于施工管理承包,管理承包商与业主签订管理承包合同,不直接承担施工任务,以管理费用和估算的分包合同总价报价。管理承包商与若干施工分包商订立分包合同,确定的分包合同履行费用由业主支付。
故此题正确答案为D。
【思路点拨】英国ENC合同文本主要选项条款包括以下内容。
选项A:带有分项工程表的标价合同。
选项B:带有工程量清单的标价合同。
选项C:带有分项工程表的目标合同。
选项D:带有工程量清单的目标合同。
选项E:成本补偿合同。
选项F:管理合同。
第457题
美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中,B系列合同文件是关于 ( )之间的合同文本。
A.业主与施工承包商
B.业主与建筑师
C.建筑师与专业咨询机构
D.建筑师行业内部
参考答案:B
解析:
此题考查美国建筑师学会(AIA)标准合同体系。
美国建筑师学会(AIA)编制了众多的系列标准合同文本,包括:A系列:业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间,以及总承包商与分包商之间的合同文本;B系列:业主与提供专业服务的建筑师之间的合同文本;C系列:建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文本;D系列:建筑师行业所用的文件;E系列:合同和办公管理中使用的文件;F系列:财务管理表格;G系列:建筑师企业与项目管理中使用的文件。
故此题正确答案为B。
第458题
美国建筑师学会(AIA)标准合同体系中,A系列合同文件是关于( )之间的合同文件。
A.发包人与建筑师
B.建筑师与专业顾问公司
C.发包人与承包人
D.建筑师与承包人
参考答案:C
解析:
此题考查AIA体系中各系列的理解。
A系列:业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间,以及总承包商与分包商之间的合同文本。
故此题正确答案为C。
【思路点拨】美国AIA合同文本内容
①A系列:业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间,以及总承包商与分包商之间的合同文本。
②B系列:业主与提供专业服务的建筑师之间的合同文本。
③C系列:建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文本。
④D系列:建筑师行业所用的文件。
⑤E系列:合同和办公管理中使用的文件。
⑥F系列:财务管理表格。
⑦G系列:建筑师企业与项目管理中使用的文件。
第459题
美国建筑师学会(AIA)合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列,用于财务管理表格的是( )。
A.C系列
B.D系列
C.F系列
D.G系列
参考答案:C
解析:
此题考查美国AIA合同文本。
美国建筑师学会(AIA)的合同条件体系更为庞大,分为A、B、C、D、F、G系列。其中, F系列是财务管理表格。
故此题正确答案为C。
【思路点拨】美国AIA合同文本内容
①A系列:业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间,以及总承包商与分包商之间的合同文本。
②B系列:业主与提供专业服务的建筑师之间的合同文本。
③C系列:建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同文本。
④D系列:建筑师行业所用的文件。
⑤E系列:合同和办公管理中使用的文件。
⑥F系列:财务管理表格。
⑦G系列:建筑师企业与项目管理中使用的文件。
第460题
关于建设工程监理的说法,正确的是( )。
A.工程监理单位拥有确定建设规模、标准的决定权
B.工程监理单位是依法从事建设工程监理活动的服务机构
C.建设工程监理是行政性的监督管理
D.建设工程监理属于工程承包
参考答案:B
解析:
此题考查工程监理含义。
工程监理是指工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,对工程施工质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。工程监理既不同于政府主管部门的监督管理,也不同于工程总承包单位或施工总承包单位对分包单位的监督管理。
故此题正确答案为B。