第101题

根据《标准施工招标文件》。承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是( )。

A.增加的费用和工期延误由监理人承担

B.增加的费用和工期延误由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担

D.增加的费用和工期延误由发包人承担

参考答案：D

解析：

【内容考查】本题考查的是施工承包合同的主要内容。

【选项分析】工程隐蔽部位覆盖前的检查

（1）通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

（2）监理人未到场检查

监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按约定重新检查。

（3）监理人重新检查

承包人按上述的（1）、（2）覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

第102题

根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013,包工包料工程的预付款支付比例应如何规定（ ）。

A.不得低于签约合同价的5%，不宜高于签约合同价的20%

B.不得低于签约合同价的10%，不宜高于签约合同价的30%

C.不得低于签约合同价的15%，不宜高于签约合同价的40%

D.不得低于签约合同价的20%，不宜高于签约合同价的50%

参考答案：B

解析：

【内容考查】本题考查的是工程计量与支付管理。

【选项分析】《计价规范》明确规定，包工包料工程的预付款支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。

第103题

根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ）。

A.50%

B.90%

C.60%

D.100%

参考答案：C

解析：

【内容考查】本题考查的是安全文明施工费。

【选项分析】发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

第104题

关于承包人的环境保护责任，以下说法正确的是（ ）。

A.环保工作内容无需报送监理人审批

B.承包人对施工废弃物处理无任何责任

C.承包人须对堆放施工废弃物造成的环境影响负责

D.承包人不必对饮用水源进行定期监测

参考答案：C

解析：

【内容考查】考查学生对承包人在环境保护方面职责的理解。

【选项分析】

A项错误，承包人编制的施工环保措施计划需要报送监理人审批。

B项错误，承包人需要负责施工废弃物的有序堆放与处理。

C项正确，承包人需要对其施工废弃物处理不当造成的环境影响承担责任。

第105题

若工程施工过程中发生事故，以下叙述中正确的是（ ）。

A.承包人应立即通知发包人，由发包人通知监理人

B.发包人和承包人不需组织人员设备进行紧急抢救

C.承包人不必保护事故现场以及进行书面记录

D.需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录

参考答案：D

解析：

【内容考查】考查学生对事故处理程序的理解。

【选项分析】

A项错误，承包人应先通知监理人，由监理人再通知发包人。

B项错误，发包人和承包人有责任立即组织救援，减少伤亡和损失。

C项错误，事故现场应当被保护，相关物品移动前需标记并记录。

D项正确，对于事故处理中需要移动的物品，需要进行妥善标记和记录。

第106题

根据《标准施工招标文件》在合同履行中可以进行变更的有（ ）。

A.改变合同工程的标高

B.改变合同中某项工作的施工时间

C.取消合同中某项工作，转由发包人施工

D.为完成工程需要追加的额外工作

E.改变合同中某项工作的质量标准

参考答案：ABDE

解析：

【内容考查】本题考查的是变更的范围和内容。

【选项分析】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

第107题

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013),某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项合同原清单工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主原因实际工程量变为1500m³，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9，不考虑其他因素，则该工程的结算款应为（ ）元。

A.36625

B.35000

C.33750

D.32875

参考答案：A

解析：

【内容考查】本题考查的是删减工程或工作的补偿。

【选项分析】合同约定范围内（15%以内）的工程款为：1000×(1+15%)×25=1150×25=28750元

超过15%之后部分工程量的工程款为：(1500-1150)×（25×0.9）=7875元

则土方工程款合计=28750+7875=36625元

第108题

根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的（ ）。

A.目的

B.范围

C.变更内容

D.变更的工程量及其进度和技术要求

E.变更程序

参考答案：ABCD

解析：

【内容考查】本题考查的是变更程序。

【选项分析】变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

第109题

根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（ ）。

A.发包人可以直接向承包人发出变更意向书

B.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更

C.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议

D.监理人应在收到承包人书面建议后30天内作出变更指示

参考答案：C

解析：

【内容考查】本题考查的是合同变更权和变更程序。

【选项分析】“发包人可以直接向承包人发出变更意向书”“承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更”错误，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。“监理人应在收到承包人书面建议后30天内作出变更指示”错误，监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。

第110题

根据《标准施工招标文件》，工程实际竣工日期应以（ ）日期为准。

A.工程接收证书颁发

B.组织工程竣工验收

C.竣工验收申请报告提交

D.工程验收证书签发

参考答案：C

解析：

【内容考查】本题考查的是竣工验收。

【选项分析】除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

第111题 工程接收证书颁发后的（ ）天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员外，其余的人员均应撤离施工场地或拆除。

A.28

B.30

C.56

D.60

参考答案：C

解析：

【内容考查】工程竣工后的撤离时间

第112题

根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（ ）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.主管部门

参考答案：A

解析：

【内容考查】本题考查的是竣工验收。

【选项分析】除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

第113题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于不可抗力后果承担的说法，正确的有（ ）。

A.承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

B.永久工程损失由发包人承担

C.承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担

D.承包人施工机械损坏由发包人承担

E.发包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

参考答案：ABC

解析：

【内容考查】本题考查的是不可抗力。

【选项分析】除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

第114题

在合同延迟履行期间发生了不可抗力事件，该怎样处理延迟履行一方的责任（ ）。

A.免除其责任

B.不免除其责任

C.将责任减半

D.视具体情况而定

参考答案：B

解析：

【内容考查】合同延迟履行期间发生不可抗力的责任处理。

【选项分析】

A项错误，因为发生不可抗力也不会免除延迟履行一方的责任。

B项正确，依据教材内容，“合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。”

C项错误，教材中没有提及将责任减半的相关内容。

D项错误，教材明确指出了处理方式，不是视情况而定。

第115题

根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是( )。

A.承包人接受竣工付款证书之日

B.发包人颁发工程接收证书之日

C.包人提交最终结清申请单之日

D.发包人实际支付竣工结算价款之日

参考答案：A

解析：

【内容考查】本题考查的是施工合同索赔的程序

【选项分析】承包人提出索赔的期限如下: 

(1)承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

(2)承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

第116题

施工承包人向发包人索赔的第一步工作是（  ）。

A.向发包人递交索赔报告

B.向监理人递交索赔意向通知书

C.将索赔报告报监理工程师审查

D.分析确定索赔额

参考答案：B

解析：

【内容考查】本题考查的是施工合同索赔的程序。

【选项分析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

第117题

根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（ ）。

A.按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

B.按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔

C.按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔

D.按照合同约定提交的最终结清申请单中， 只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔

参考答案：A

解析：

【内容考查】本题考查的是承包人提出索赔的期限。

【选项分析】根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人提出索赔的期限如下：

（1）承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

第118题

下列哪些情形属于发包人违约（ ）。

A.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款

B.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示

C.承包人由于自身原因导致工程质量问题

D.发包人无法继续履行合同

E.发包人原因造成停工

参考答案：ABDE

解析：

【内容考查】本题旨在考查学员对发包人违约情形的理解。

【选项分析】根据教材内容，A、B、D、E选项均属于发包人违约的情形。C选项描述了承包人自身原因导致的问题，与发包人违约无关。

第119题

争议评审意见形成后，若发包人和承包人均接受评审意见，则应该采取的后续行动是（ ）。

A.由总监理工程师立即执行评审意见

B.由监理人拟定执行协议，并作为合同的补充文件

C.立即向人民法院提起诉讼

D.取消原合同，重新签订新合同

参考答案：B

解析：

【内容考查】考查学员对接受争议评审意见后的程序性行动的理解。

【选项分析】选项B正确，根据教材内容，若争议双方都接受评审意见，监理人需根据评审意见拟定执行协议，并将其作为合同的补充文件。选项A错误，因为虽然总监理工程师的确定执行在特定条件下适用（仲裁或诉讼期间），但不是评审意见被接受后的行动。选项C和D错误，因为它们不符合接受评审意见后的规定步骤。

第120题

若在履行合同过程中，发包人与承包人之间发生争议，应首先采取的解决措施是（ ）。

A.向有管辖权的人民法院提起诉讼

B.向仲裁委员会申请仲裁

C.进行友好协商

D.直接请求政府介入

参考答案：C

解析：

【内容考查】考查学员对争议解决先行措施的理解。

【选项分析】根据教材内容，当争议发生时，应首先进行友好协商解决（选项C正确）。如果协商不成，才考虑其他方式如争议评审、仲裁或诉讼。选项A和B是在协商失败后的可能选择，而选项D并非常规解决争议的方式。