第401题 关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有（）。

A.签证明确了人工、材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算

B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算

C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算

D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算

E.签证中零星工程数量与实际完成数量不一致时，按签证的数量计算

参考答案：ACD

解析：

当事人因工程签证费用发生争议的应按以下规定进行鉴定：

（1）签证明确了人工、材料、机具台班数量及其价格的，按签证的数量和价格计算；

（2）签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上浮计算；

（3）签证只有材料机具台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照鉴定项目相应工程材料和台班价格计算；

（4）签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算；

（5）签证中的零星工程数量与该工程应予实际完成的数量不一致时，应按实际完成的工程数量计算。

第402题 下列施工合同履约情形中，当事人提出解除合同，人民法院应予以支持的有（）。

A.发包人提供的建筑材料不满足承包人要求，承包人请求解除合同

B.发包人延迟28天支付工程款，承包人请求解除合同

C.承包人以行为表明不履行合同主要义务，发包人请求解除合同

D.承包人拒绝修复已完不合格工程，发包人请求解除合同

E.承包人将工程违法分包，发包人请求解除合同

参考答案：CDE

解析：

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持，A错误；承包人以行为表明不履行合同主要义务，发包人请求解除合同，应予支持，C正确；承包人拒绝修复已完不合格工程，发包人请求解除合同，应予支持，D正确；承包人将工程违法分包，发包人请求解除合同，应予支持，E正确。

第403题 对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是（）。

A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额

B.不论是否缴纳履约保证金，均须扣留质量保证金

C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金

D.延长缺陷责任期时，应相应延长剩余质量保证金的返还期限

参考答案：D

解析：

缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

第404题 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。

A.在通用条款中规定了调价公式

B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整

D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整

参考答案：B

解析：

业主应支付给承包商的款额应根据劳务、货物以及其他投入费用的涨落进行调整，此调整根据调价公式确定款额的增减。对于合同中没有约定可以调整的部分，其费用的任何涨落均不给予补偿，并被视为已经包含在中标合同金额内。同时规定，此调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工作。

第405题 根据 FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15％

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01％

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2％

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

参考答案：B

解析：

因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：

（1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;

（2）该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的001%；

（3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%;

（4）该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。

第406题 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法，下列说法正确的有（）。

A.不论何种变更，均须工程师发出变更指令

B.在明确构成工程变更的情况下，承包商享有工期顺延和调价权利，无须再发出索赔通知

C.承包商建议的变更是指承包商基于价值工程主动提出建议而形成的变更

D.对于变更工程重新确定费率或价格，在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下，利润率按5%计取

E.承包商基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后，变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担

参考答案：ABD

解析：

工程变更包括工程师指示的变更和承包商建议的变更，不论何种变更，都必须由工程师发出变更指令。与1999年版《施工合同条件》不同的是，在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知。对于变更工程的估价。若工程量清单或其他报表中没有明确规定，也没有类似工作，则适用重新确定的费率或价格。每项新的费率或价格应当参考工程量清单或其他报表中的相关费率或价格，并结合变更工作的具体内容做出合理的调整。如果没有可供参考的相关费率或价格，则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率（如果没有，按5%计取），并考虑任何相关事件后确定。

第407题 在国际工程承包中，根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版），因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括（）。

A.实际工程量比工程量表中规定的工程量变动大于10%

B.该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%

C.由于工程量的变动直接造成单位工程量费用的变动超过1%

D.原工程量全部删减，其替代工程的费用对合同总价无影响

E.该部分工程量是合同中规定的“固定费率项目”

参考答案：ABC

解析：

因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：

（1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;

（2)该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的001%；

（3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超1%;

（4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。

第408题 为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以（）前的第28天作为基准日。

A.投标截止时间

B.招标截止日

C.中标通知书发出

D.合同签订

参考答案：A

解析：

对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。

第409题 某工程项目招标控制价为2000万元，中标价为1800万元（招标控制价、中标价中均未包含安全文明施工费），已知某分项工程工程量清单数量为1500m3，施工中由于设计变更调减为1200m3，该分项工程招标控制价综合单价为400元/m3，投标报价为350元/m3，则该分项工程最终结算金额为（）万元。

A.367200

B.423300

C.420000

D.433200

参考答案：C

解析：

1500×85%=1275>1200，因此确定新的综合单价。

报价浮动率L=（1-1800/2000）=10%

400×（1-10%）×（1-15%）=306<350，因此新的综合单价应与原综合单价一致，不做调整。

该分项工程最终结算金额=1200×350=420000（万元）。

第410题 由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。

A.原约定日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值

D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个

参考答案：D

解析：

由于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期（或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。

第411题 因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数调整价格差额的方法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指（）。

A.投标截止期前28天

B.投标截止期前42天

C.开工日期前28天

D.开工日期前42天

参考答案：A

解析：

根据调价公式的定义，各可调因子的基本价格指数，指基准日期（即投标截止时间前28天）的各可调因子的价格指数。

第412题 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减

参考答案：C

解析：

综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减，故C正确。

第413题 工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

参考答案：D

解析：

在共同延误情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。④如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

第414题 在下列需签证的事件中，需要由发包人以书面形式向承包人发出指令的是（）。

A.完成合同以外的零星项目

B.因场地条件导致合同工程内容不一致

C.因地质条件导致合同工程内容不一致

D.因水文条件导致合同工程内容不一致

参考答案：A

解析：

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。

第415题 已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。

A.1600

B.4000

C.4800

D.6400

参考答案：C

解析：

T=P-M/N

T=8000-(8000×20%)/50%=4800（万元）。

第416题 由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

参考答案：A

解析：

由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中，故A正确。

第417题 建设工程最终结算的工作事项和时间节点包括：①提交最终结算申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。

A.⑤③①②④

B.①②④⑤③

C.③①②④⑤

D.①③②⑤④

参考答案：A

解析：

最终结清的程序为：①缺陷责任期终止；②承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发缺陷责任期终止证书；③承包人可按合同约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单；④最终支付证书；⑤最终结清付款。故A正确。

第418题 关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。

A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息

B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息

D.垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同

参考答案：B

解析：

对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见：①当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；②当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；③当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

第419题 根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012）年的规定，下列对于变更的表述正确的是（）。

A.对于“发包人要求”改变的变更，监理人可向承包人做出有关的变更意向书

B.可将变更分为设计变更、采购变更和施工变更

C.变更价格应由监理人确定

D.对于承包人合理化建议构成的变更，变更指示可以由承包人发出

参考答案：A

解析：

在合同履行过程中，经发包人同意，监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。

第420题 在FIDIC合同条件下，若期中支付证书中的数额在扣除保留金等应扣款额之后，其净值小于投标函附录中规定的期中支付证书的最低限额，则以下做法正确的是（）。

A.按期中支付证书的最低限额支付

B.按期中支付证书的最低限额支付

C.工程师可以不开具期中支付证书，该款项转至下月支付

D.工程师可先开具期中支付证书，款项转至下月支付

参考答案：C

解析：

在FIDIC合同条件下，在颁发工程的接受证书之前，若期中支付证书中的数额在扣除保留金等应扣款额之后，其净值小于投标函附录中规定的期中支付证书的最低限额，则工程师可以不开具期中支付证书，该款项转至下月支付，同时应通知承包商。