第421题 在工程造价鉴定过程中，以下鉴定依据中属于“委托人移交的证据材料”的是（）。

A.质证记录

B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件

C.与鉴定项目相关的标准规范

D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标

参考答案：A

解析：

委托人移交的证据材料宜包含但不限于下列内容：

（1）起诉状（或仲裁申请书）、反诉状（或仲裁反申请书）及答辩状、代理词；

（2）证据及《送鉴证据材料目录》；

（3）质证记录、庭审记录等卷宗；

（4）鉴定机构认为需要的其他有关资料。

第422题 根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。

A.基准日后法律的变化

B.发包人更换其提供的不合格材料

C.发包人提前向承包人提供工程设备

D.发包人在工程竣工前占用工程

参考答案：D

解析：

基准日后法律的变化只有费用索赔，故A错误；发包人更换其提供的不合格材料只有工期和费用索赔，故B错误；发包人提前向承包人提供工程设备只有费用索赔，故C错误。

第423题 某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。

A.3天，6000元

B.1天，3000元

C.3天，4000元

D.1天，4000元

参考答案：C

解析：

①不利的地质条件施工企业可以索赔工期和费用；②异常恶劣气候条件导致工程停工2天，工期可以索赔，但是窝工费用不索赔。

所以工期为1+2=3（天）。费用10×100+15×200=4000（元）。

第424题 以下各项中属于《施工合同示范文本》中规定的变更范围但不属于《标准施工招标文件》中规定的变更范围的是（）。

A.取消合同中任何一项工作

B.追加额外的工作

C.增加或减少合同中任何工作

D.改变工程的基线、标高、位置和尺寸

参考答案：C

解析：

第425题 某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（）元。

A.41250

B.41750

C.42500

D.45250

参考答案：B

解析：

可索赔费用=40000+10×100+15×50=41750（元）。

第426题 根据《标准设计施工总承包招标文件》中的规定，当签约合同价中不包括暂估价时，发包人在价格清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，列入合同价格的应是（）。

A.经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用

B.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用

C.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用

D.中标金额

参考答案：C

解析：

《标准设计施工总承包招标文件》提供的（A）（B）条款较多，其中暂估价A条款是关于签约合同价不包括暂估价的约定，发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

第427题 根据《建设工程工程量清单规范》GB 50500—2013，下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

参考答案：C

解析：

投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中，故A错误；发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行，故B错误；每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付，故D错误。

第428题 某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（）万元。

A.22.5

B.61.46

C.75

D.97.5

参考答案：D

解析：

合同价款调整额=3000×（0.25×110/100+0.15×4200/4000+0.6-1）=97.5（万元）。

第429题 以下各项中不属于索赔费用中人工费的是（）。

A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费

B.非承包商原因导致工效降低所增加的人工费

C.法定人工费增长

D.发包人原因导致工程延期期间管理人员工资

参考答案：D

解析：

人工费的索赔包括：由于完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长；非因承包商原因导致工效降低所增加的人工费用；非因承包商原因导致工程停工的人员窝工费和工资上涨费等。在计算停工损失中人工费时，通常采取人工单价乘以折算系数计算。

第430题 根据《标准设计施工总承包招标文件》中的规定，下列关于预付款的内容表述正确的是（）。

A.预付款保函的担保金额是预付款金额的10%

B.预付款必须专用于合同工程

C.由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，应立即偿还

D.预付款的额度和支付在通用合同条款中约定

参考答案：B

解析：

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

第431题 某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。

A.17.5

B.28

C.30

D.40

参考答案：A

解析：

需调增钢筋材料费用=1000×［2800-2500×（1+5%）］=17.5（万元）。

第432题 建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）。

A.提交竣工结算文件之日

B.确认竣工结算文件之日

C.竣工验收合格之日

D.工程实际交付之日

参考答案：D

解析：

利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。由此可知D正确。

第433题 在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

参考答案：D

解析：

工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用（包括运至现场的费用），期中支付证书中应增加的款额为该费用的80％。

第434题 关于工程造价鉴定的规定中，若委托鉴定的项目工程造价金额为4000万元，通常鉴定期限应不超过（）天。

A.40

B.60

C.80

D.100

参考答案：C

解析：

第435题 采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。

A.不符合质量要求的工程不予计量

B.应按工程量清单计量规范的要求进行计量

C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量

D.因承包人原因造成的返工工程不予计量

E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认

参考答案：ADE

解析：

工程计量的原则包括下列三个方面：①不符合合同文件要求的工程不予计量；②按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量；③因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。

第436题 某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（）。

A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元

B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元

C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元

D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元

E.承包人可得的总索赔费用为2500元

参考答案：CD

解析：

事件①不能获得费用索赔

事件②索赔额=（20×50+1×200）×（1+30%）=1560（元）

事件③索赔额=20×20+1×100=500（元）

索赔额合计=2060（元）。

第437题 根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的索赔事件有（）。

A.迟延提供施工场地

B.发包人更换其提供的不合格设备

C.发包人负责的材料迟延提供

D.监理人指令错误

E.施工中发现文物

参考答案：BDE

解析：

第438题 根据《工程造价鉴定规范》，下列关于争议鉴定方法的表述，正确的是（）。

A.鉴定项目合同对计价依据没有约定的，鉴定人应参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据进行鉴定

B.对计量结果有异议的，当事人一方仅提出异议未提供具体证据的，应对该异议进行核实

C.当鉴定项目图纸完备，当事人就计量依据发生争议时，以合同中约定的计量规则计量

D.当事人因物价波动要求调整合同价款发生争议的，合同中约定物价波动不予调整的，仍应对实行政府定价或政府指导价的材料按规定进行鉴定

E.当事人要求调整人工费有争议的，如合同中约定不执行人工费调整文件，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定

参考答案：CDE

解析：

工程造价鉴定是2019年教材中新修订的考点。内容比较多，也比较负责。答案A的正确表述应为“鉴定项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，鉴定人可向委托人提出‘参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据、计价方法和签约时的市场价格信息进行鉴定’的建议，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定”。答案B的正确表述应为“一方当事人对双方当事人已经签认的某一工程项目的计量结果有异议的，当事人一方仅提出异议未提供具体证据的，按原计量结果进行鉴定”。

第439题 下列各概念中，属于按照索赔事件性质分类的是（）。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.工程延误索赔

D.加速施工索赔

E.合同终止的索赔

参考答案：CDE

解析：

根据索赔的目的和要求不同，可以将工程索赔分为工期索赔和费用索赔。

第440题 由于不可抗力解除合同的，承包人通常可以获得支付的金额包括（）。

A.承包人施工机械设备的损坏

B.解除日之前已完成工程但尚未支付的合同价款

C.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害

D.实施或部分实施的措施项目应付价款

E.承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用

参考答案：BCDE

解析：

由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：①合同中约定应由发包人承担的费用；②已实施或部分实施的措施项目应付价款；③承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；④承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用；⑤承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。