第421题 某工程项目招标控制价为2000万元，中标价为1800万元（招标控制价、中标价中均未包含安全文明施工费），已知某分项工程工程量清单数量为1500m3，施工中由于设计变更调减为1200m3，该分项工程招标控制价综合单价为400元/m3，投标报价为350元/m3，则该分项工程最终结算金额为（）万元。

A.367200

B.423300

C.420000

D.433200

参考答案：C

解析：

1500×85%=1275>1200，因此确定新的综合单价。

报价浮动率L=（1-1800/2000）=10%

400×（1-10%）×（1-15%）=306<350，因此新的综合单价应与原综合单价一致，不做调整。

该分项工程最终结算金额=1200×350=420000（万元）。

第422题 由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。

A.原约定日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值

D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个

参考答案：D

解析：

由于发包人原因导致工期延误的，则对于计划进度日期（或竣工日期）后续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划进度日期（或竣工日期）与实际进度日期（或竣工日期）的两个价格指数中较高者作为现行价格指数。

第423题 因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数调整价格差额的方法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指（）。

A.投标截止期前28天

B.投标截止期前42天

C.开工日期前28天

D.开工日期前42天

参考答案：A

解析：

根据调价公式的定义，各可调因子的基本价格指数，指基准日期（即投标截止时间前28天）的各可调因子的价格指数。

第424题 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减

参考答案：C

解析：

综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减，故C正确。

第425题 工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

参考答案：D

解析：

在共同延误情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。②如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。④如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

第426题 在下列需签证的事件中，需要由发包人以书面形式向承包人发出指令的是（）。

A.完成合同以外的零星项目

B.因场地条件导致合同工程内容不一致

C.因地质条件导致合同工程内容不一致

D.因水文条件导致合同工程内容不一致

参考答案：A

解析：

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。

第427题 已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。

A.1600

B.4000

C.4800

D.6400

参考答案：C

解析：

T=P-M/N

T=8000-(8000×20%)/50%=4800（万元）。

第428题 由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

参考答案：A

解析：

由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中，故A正确。

第429题 建设工程最终结算的工作事项和时间节点包括：①提交最终结算申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。

A.⑤③①②④

B.①②④⑤③

C.③①②④⑤

D.①③②⑤④

参考答案：A

解析：

最终结清的程序为：①缺陷责任期终止；②承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人签发缺陷责任期终止证书；③承包人可按合同约定的份数和期限向发包人提交最终结清申请单；④最终支付证书；⑤最终结清付款。故A正确。

第430题 关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（）。

A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息

B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息

D.垫资达到合同总和一定比例以上时为无效合同

参考答案：B

解析：

对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》提出了处理意见：①当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；②当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；③当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

第431题 根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012）年的规定，下列对于变更的表述正确的是（）。

A.对于“发包人要求”改变的变更，监理人可向承包人做出有关的变更意向书

B.可将变更分为设计变更、采购变更和施工变更

C.变更价格应由监理人确定

D.对于承包人合理化建议构成的变更，变更指示可以由承包人发出

参考答案：A

解析：

在合同履行过程中，经发包人同意，监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。

第432题 在FIDIC合同条件下，若期中支付证书中的数额在扣除保留金等应扣款额之后，其净值小于投标函附录中规定的期中支付证书的最低限额，则以下做法正确的是（）。

A.按期中支付证书的最低限额支付

B.按期中支付证书的最低限额支付

C.工程师可以不开具期中支付证书，该款项转至下月支付

D.工程师可先开具期中支付证书，款项转至下月支付

参考答案：C

解析：

在FIDIC合同条件下，在颁发工程的接受证书之前，若期中支付证书中的数额在扣除保留金等应扣款额之后，其净值小于投标函附录中规定的期中支付证书的最低限额，则工程师可以不开具期中支付证书，该款项转至下月支付，同时应通知承包商。

第433题 在工程造价鉴定过程中，以下鉴定依据中属于“委托人移交的证据材料”的是（）。

A.质证记录

B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件

C.与鉴定项目相关的标准规范

D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标

参考答案：A

解析：

委托人移交的证据材料宜包含但不限于下列内容：

（1）起诉状（或仲裁申请书）、反诉状（或仲裁反申请书）及答辩状、代理词；

（2）证据及《送鉴证据材料目录》；

（3）质证记录、庭审记录等卷宗；

（4）鉴定机构认为需要的其他有关资料。

第434题 根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。

A.基准日后法律的变化

B.发包人更换其提供的不合格材料

C.发包人提前向承包人提供工程设备

D.发包人在工程竣工前占用工程

参考答案：D

解析：

基准日后法律的变化只有费用索赔，故A错误；发包人更换其提供的不合格材料只有工期和费用索赔，故B错误；发包人提前向承包人提供工程设备只有费用索赔，故C错误。

第435题 某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据《招标施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。

A.3天，6000元

B.1天，3000元

C.3天，4000元

D.1天，4000元

参考答案：C

解析：

①不利的地质条件施工企业可以索赔工期和费用；②异常恶劣气候条件导致工程停工2天，工期可以索赔，但是窝工费用不索赔。

所以工期为1+2=3（天）。费用10×100+15×200=4000（元）。

第436题 以下各项中属于《施工合同示范文本》中规定的变更范围但不属于《标准施工招标文件》中规定的变更范围的是（）。

A.取消合同中任何一项工作

B.追加额外的工作

C.增加或减少合同中任何工作

D.改变工程的基线、标高、位置和尺寸

参考答案：C

解析：

第437题 某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（）元。

A.41250

B.41750

C.42500

D.45250

参考答案：B

解析：

可索赔费用=40000+10×100+15×50=41750（元）。

第438题 根据《标准设计施工总承包招标文件》中的规定，当签约合同价中不包括暂估价时，发包人在价格清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，列入合同价格的应是（）。

A.经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用

B.经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用

C.中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用

D.中标金额

参考答案：C

解析：

《标准设计施工总承包招标文件》提供的（A）（B）条款较多，其中暂估价A条款是关于签约合同价不包括暂估价的约定，发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

第439题 根据《建设工程工程量清单规范》GB 50500—2013，下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

参考答案：C

解析：

投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中，故A错误；发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行，故B错误；每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付，故D错误。

第440题 某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（）万元。

A.22.5

B.61.46

C.75

D.97.5

参考答案：D

解析：

合同价款调整额=3000×（0.25×110/100+0.15×4200/4000+0.6-1）=97.5（万元）。