“微信扫一扫”进入考试题库练习及模拟考试
2024年一级建造师《矿业工程管理与实务》章节精编习题(836题)
第681题 下列不属于发包人违约的情况的是（ ）。
A.自然条件变化
B.发包人更改设计
C.发包人工作不力违约
D.工程师指令或失误
参考答案：A
解析：
答案应为A。发包人违约的情况常见的有：（1）未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料；（2）因发包人的原因致使工程中途停建、缓建；（3）因发包人变更计划，提供的资料不准确，导致返工、停工或者修改设计；（4）监理发出错误指令导致工程施工失误；（5）不按时支付工程款。因此，答案为 A。
第682题 关于矿业工程施工索赔性质表述正确的是（ ）。
A.施工索赔主要指业主在承包商施工过程中的索赔行为
B.施工索赔是一种要求经济补偿的行为，而不是给对方的惩罚
C.施工索赔是合同双方发生的合同管理业务范围外的内容
D.施工索赔是合同双方发生争议的解决方法
参考答案：B
解析：
答案应为B。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是指合同一方因对方不履行或未正确履行合同规定义务或未能保证承诺的合同条件，而遭受损失后向对方提出的补偿要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。因而，本题的答案应为B。
第683题 下列事项中，不能成为施工单位索赔理由的是（ ）。
A.施工图纸未及时提供
B.施工场地未能实现“四通一平”
C.施工设备未能按时到位
D.井筒检查孔未完成
参考答案：C
解析：
答案应为C。矿业工程施工中，引起施工索赔的原因包括：
（1）业主违约，证件不足，手续不全。项目缺少采矿许可证、开工许可证等证件，不让进场或施工半途被勒令停工。没有办妥土地征用、房屋拆迁、青苗赔偿等手续，没有协调好周围居民关系，进场或施工受到周围居民干扰影响。
（2）施工准备不足。技术准备不足，施工图纸不能及时提供，延误施工。施工场地未实现“四通一平”，拖延工程进展。未获得必要的地质或水文资料，井筒检查孔未完成。不能按合同规定支付工程款项。
（3）业主不当行为。业主利益要求改变，不合理的干预，使承包商发生施工困难，延误交工。监理工程师工作失误，工作不到位，对承包商进行不合理干预，造成承包商损失。
（4）设计变更。因为地质条件或业主原因提出的设计变更，造成工作量和工期的增减。例如，业主甚至可以因为地质储量不足的原因，改大型矿井为较小型的矿井。
（5）施工方案或技术措施改变。由于地质条件或工程水文条件变化，超出业主提供的相关资料范围，需要对原施工方案或技术措施的改变。此外还有施工难度或施工复杂性增加。
（6）加快施工。矿业工程施工中经常出现加快施工的要求。有两种加快施工进度的情况：一种是工程师的“赶工”指令；一种是因为可原谅延误但未得到（同意）工期补偿时承包商的“赶工”。由于这两种“赶工”都是正当的行为，因此，为赶工而增加的投入应予以补偿。
（7）隐蔽工程检查。矿业工程施工的许多工作过程是从揭开岩土地层开始，以覆盖构筑物（或构筑在岩土地层中）结束，于是构筑物的主体被隐蔽在背后，即为隐蔽工程。当项目发生质量问题或有其他情况时，会引起对隐蔽工程质量的重新检查问题。如果重新对隐蔽工程的质量检查是合格的，则承包商可以对此进行索赔的。
（8）不可抗力。不可抗力的损失索赔应根据具体情况确定。不可抗力事件的风险损失的处理应在合同中进行约定，一般当风险超过合同约定的程度，可以列入不可抗力的损失处理范畴，包括自然灾害、战争、社会动乱、材料价格或工资的大幅度上涨，以及一些法律、法规、规章的变动影响。
答案C 施工设备未能按时到位属于施工单位施工组织不利，不能进行索赔
第684题 承包人向监理工程师发出索赔意向的时间不得晚于索赔事件发生后的（ ）d。
A.7
B.14
C.28
D.30
参考答案：C
解析：
答案应为 C。索赔有非常严格的程序和 时效性，通常情况下，承包人首先必须在索 赔事件发生后的 28d 内向监理工程师发出索 赔意向，声明将对此事件造成的损失提出索 赔。因此，答案为 C。
第685题 一承包商承揽了一井筒的施工任务，施工准备由承包商负责，业主协助，施工中发生的（ ）事件承包商可以向业主进行索赔。
A.井口场地未进行平整而无法竖立井架
B.施工人员技术水平低而延误进度
C.施工设备没有及时进场而延误开工
D.施工图纸不能及时提供而延误施工
参考答案：D
解析：
答案应为D。矿业工程项目施工由于施工准备不足，如果是非承包商的原因，可以进行施工索赔，具体包括：
（1）业主技术准备不足，施工图纸不能及时提供给承包商而延误施工。
（2）业主提供的施工场地未实现“四通一平”，拖延工程的进展。
（3）承包商未获得必要的地质或水文资料，业主负责的井筒检查孔未完成。
（4）业主不能按合同规定支付工程款项。
因此，答案选D。
第686题 矿业工程施工合同变更的基本要求是（ ）。
A.合同变更在合同完全履行之后
B.合同变更是对原合同部分内容的变更或修改
C.合同变更一般需要有双方当事人的一致同意
D.合同变更须遵守法定的程序和形式
E.合同变更完全取消原来的债权债务关系
参考答案：BCD
解析：
答案应为B、C、D。矿业工程施工合同变更的基本要求主要包括：（1）合同变更的期限为合同订立之后到合同没有完全履行之前。（2）合同变更依据合同的存在而存在。（3）合同变更是对原合同部分内容的变更或修改。（4）合同变更一般需要有双方当事人的一致同意。（5）合同变更属于合法行为。合同变更不得具有违法行为，违法协商变更的合同属于无效变更，不具有法律约束力。（6）合同变更须遵守法定的程序和形式。《中华人民共和国民法典》规定，经过当事人协商一致，可以变更合同。按照行政法规要求，变更合同还应依据法律、行政法规的规定办理手续。（7）合同变更并没有完全取消原来的债权债务关系，合同变更涉及的未履行的义务没有消失，没有履行义务的一方仍须承担不履行义务的责任。因而，本题的答案应为B、C、D。
第687题 工程索赔文件内容包括（ ）。
A.综述部分
B.论证部分
C.索赔款项（或工期）计算部分
D.证据部分
E.索赔成立的条件
参考答案：ABCD
解析：
答案应为A、B、C、D。索赔文件的编制内容包括：（1）综述部分：说明索赔事项发生的日期和过程；承包人为该索赔事项付出的努力和附加成本；承包人的具体索赔要求。（2）论证部分：应逐项论证说明自己具有索赔权的理由。（3）索赔款项（或工期）计算部分。（4）证据部分。
第688题 关于工程变更处理方法的说法，正确的是（ ）。
A.工程量清单中有适用的综合单价，应以该综合单价计算变更工程费用
B.变更工作的内容在工程量清单中没有适用或类似的综合单价时，应确定新的综 合单价计算变更工程费用
C.承包人应在工程变更确定后 28d 内，提出变更工程价款的报告
D.业主在确属需要时有权发布变更指示
E.在有利于业主利益时，承包商可以自主进行变更
参考答案：ABD
解析：
答案应为A、B、D。矿业工程发生工程量变更的情形有多种情况，通常包括设计局部修改；施工中客观条件发生变化，需要修改设计；隐蔽工程量增加；地质条件发生变化导致工程量变化；自然灾害以及各种不可预见的因素影响；发包人在确属需要时修改原设计等情况。发生工程变更承包人需要及时提出申请，经监理或发包人同意，可以进行工程变更。其计价方法除合同另有约定外，应按照下列办法确定：（1）工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包方提出，经发包人确认后作为结算的依据。（2）由于设计变更引起工程量增减部分，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；增减的工程量属合同约定幅度以外的，其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。（3）由于工程量的变更，且实际发生了规定以外的费用损失，承包人可提出索赔要求，与发包人协商确认后，给予补偿。因此，本题答案为A、B、D。
第689题 承包方提出的索赔事件的成立条件是（ ）。
A.事件可能造成承包人受到损失
B.事件已造成承包人受到损失
C.承包人的损失是发承包人的责任
D.承包人的损失是承包人的风险责任
E.承包人按规定提交了索赔意向书和索赔报告
参考答案：BCE
解析：
答案应为B、C、E。索赔事件成立的条件是三方面，即（1）已经造成了的承包人损失，这个损失是指实际损失而非可能的损失或估计的损失；（2）损失的原因不属于承包人自己的行为责任和风险责任，如是承包人的行为造成或因为承包人承担的风险责任，则就不符合成立条件；（3）承包人按规定的程序要求提交了索赔意向书和索赔报告。
第690题 下列关于确定工程变更价款的说法，正确的是（ ）。
A.承包人应在工程变更确定后 14d 内，提出变更工程价款的报告
B.监理工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14d 内予以确认
C.工程变更价款最终应由业主确认
D.监理工程师不同意承包人提出的变更价款的，则承包人应予以接受
E.工程变更价款最终应由承包人确认
参考答案：AB
解析：
答案应为A、B。承包人首先在工程变更确定后 14d内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，在双方确定变更后14d 内承包人不向工程师提出变更工程价款报告的，视为该项变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起14d 内予以确认，工程师无正当理由不确认的，自变更工程价款报告送达之日起 14d后视为变更工程价款报告已被确认。工程师不同意承包人提出的变更价款的，按合同规定的有关争议解决的约定处理。另外，工程变更价款最终应由承、发包双方共同确认。
参考答案：↓
解析：
事件1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。
事件2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d 之内提出索赔意向。
事件3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。
2．承包人的索赔程序是：
（1）首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。
（2）业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
（3）确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
参考答案：↓
解析：
事件1：不可索赔，属承包商责任。
事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（15～19 日），用工费25×5×（1 ＋ 30%）＝ 487.5 元；机械费 550×5 ＝ 2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×（1 ＋ 20%）＝ 8736 元。
事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。
事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费25×30×（1 ＋ 30%）＝ 975 元；机械费 550×1 ＝ 550 元。
第693题 矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是（ ）。
A.项目部和项目经理负责制
B.工程处及处长负责制
C.施工队与队长负责制
D.专业区队与工地领导负责制
参考答案：A
解析：
答案应为 A。目前矿山建设项目现场管 理一般采取职能制的组织形式，实行项目经 理负责制。项目经理全面负责施工过程中的 现场管理，并根据工程规模、技术复杂程度 和施工现场的具体情况，建立相应的项目经 理部和施工现场管理责任制，并组织实施 落实。
第694题 属于现场静态管理内容的是（ ）。
A.不定期检查
B.定期检查
C.日常抽查
D.突击检查
参考答案：B
解析：
答案应为 B。现场管理组织及管理制度 建立后就应有完整的实施管理制度的方法。 施工现场管理一般采取动态管理与静态管理 相结合的方法。静态管理就是通过制定各种 规章制度、考核办法，定期检查、考核。动 态管理就是对施工现场按照相关规章制度、 考核办法进行不定期检查，突击检查、日常 检查等。
第695题 关于矿山工程调度工作的做法，不正确的是（ ）。
A.交用期紧迫的工程应优先协 调、 安排
B.进度、劳力安排等事务决策，由碰 头会决定
C.危及工程质量的行为及时汇报有关 领导
D.需要调度作业计划应经主管技术部 门同意
参考答案：C
解析：
答案应为 C。矿山施工调度工作的基础 是施工作业计划和施工组织设计，因此调度 部门一般无权改变作业计划的内容，需要 改变作业计划时，应经技术部门同意进行调 度；矿山工程施工调度原则，其中之一是重点工程和竣工工程优先于一般工程、交用期 限迟的工程服从于交用期限早的工程、小型 或结构简单的工程服从于大型或结构复杂的 工程；矿山工程调度的基本手段是掌握现场 第一手资料，并熟悉各个施工具体环节，对 于一般事务决策，采取在队长（班组长）碰 头会进行讨论解决，对于危及工程质量和安 全的行为，应当机立断及时纠正或制止，对 于安全隐患，必须及时处理和汇报。对危及 质量、安全的行为和对安全隐患的处理方法 不同，前者应果断处理，后者应汇报后正确 处理。
第696题 矿井安全供电中关于双回路供电的说法，正确的是（ ）。
A.考虑节约用电，第二回路上要安装负荷定量器
B.矿井供电的第二回路作为备用，应 能负担全矿井 50% 的用电量
C.考虑电路功能，第二回路上允许分 接部分其他施工负荷
D.矿井主要通风机也应有两回路供电
参考答案：D
解析：
答案应为 D。为保证矿井生产和施工的 安全，整个矿井以及重要设备，包括提升、 通风机均应双回路供电，并且规定，当任一 回路发生故障而停止供电时，另一回路应能 负担全矿井负荷，而非 50% 负荷；且每一 回路上，一般情况下都不得分接任何负担； 矿井电源电路上，严禁装设负荷定量器。因 此，在所有选项上，仅 D 满足规程要求。
第697题 关于施工现场的文明生活环境要求，说法不合理的是（ ）。
A.施工现场设有足够的急救器材
B.办公区设在作业区以联系方便
C.现场要求有防噪声的措施
D.夜间施工要得到允许
参考答案：B
解析：
答案应为 B。地面现场文明施工管理的 主要内容包括有：（1）场区布置合理，施工 作业区与办公区需划分明显，场地整洁，服 务卫生。（2）有足够的急救措施和急救器 材、保健医药箱以及急救人员。（3）有防 尘、防噪声措施。
第698题 爆破作业现场“三图一表”的图指的是（ ）。
A.施工断面图
B.炮眼布置三视图
C.通风线路图
D.避灾线路图
E.工作面设备布置图
参考答案：ABD
解析：
答案应为 A、B、D。井下作业场所有规 范的、符合现场实际且现场作业人员必须熟 悉的“三图一表”，即施工断面图、炮眼布 置三视图、爆破作业图表和避灾路线图。
第699题 关于矿业工程施工现场管理工作的说法，正确的是（ ）。
A.项目经理应全面负责施工过程的现 场管理工作
B.设计单位要负责包括所有的技术管 理和现场工作
C.项目部应坚持每天的调度会议制度
D.地质人员的主要工作在室内图纸分 析和预报
E.测量人员需要及时下井布放井巷中、腰线
参考答案：ACE
解析：
答案应为 A、C、E。施工项目经理是施 工现场管理组织的第一责任人，具有明确的 责任，他全面负责整个施工现场的管理工 作。这是一项基本的管理制度。每日的调度 会议制度是矿业工程施工现场一种基本的管 理制度，也是一种制度管理的重要内容。巷 道施工前，地质预报（预想剖面图、地质及 水文地质说明）应及时送达调度室和有关部 门，地质人员还必须在井下进行调查，做好 地质素描工作，地质素描是矿井竣工移交的 一项重要内容。
第700题 “一通三防”是指（ ）。
A.通风
B.防瓦斯
C.综合防尘
D.防火
E.防汛
参考答案：ABCD
解析：
答案应为 A、B、C、D。井巷重大安全 隐患管理中“一通三防”管理是指，通风、 防瓦斯、综合防尘和防火。具体如下：
（1）坚持在施工煤矿矿井一期工程时，现场 设专职通风瓦斯管理人员和通风、瓦斯检查 人员，以及施工煤矿矿井二、三期工程时， 设立通风队的要求；
（2）建立、健全并严格落实“一通三防”管 理制度和工作责任制；
（3）通风队必须随时了解矿井通风、有害气 体含量，防消尘情况等并认真记录，坚持日报表、汇总每月报表，审批后报送各有关 单位；
（4）施工无有害气体的其他矿井时，必须执 行金属非金属地下矿山安全规程；
（5）做好综合防尘工作。