“微信扫一扫”进入考试题库练习及模拟考试
2024年一级建造师《矿业工程管理与实务》章节精编习题(836题)
第661题 关于矿井项目招标应满足的条件，正确的说法包括（ ）等。
A.项目所在矿区已获准开发
B.资源勘察已经审查同意
C.补充地质勘探已经列入计划
D.安全设施设计已经安全监察部门审查同意
E.建设用地已购置且完成临时用地规 划和部分租赁工作
参考答案：ABDE
解析：
答案应为 A、B、D、E。根据国家资源 开发以及安全、环保等相关规定，允许矿 业工程的矿井项目的招 标，必须满足 有：
（1）建设工程立项批准，包括矿业工程项目 立项必须是国家或者当地政府已经列入资源 开发区域的项目，并具有符合等级要求的勘 察报告和资源评价，以及环境影响评估报 告，并已具备开发条件，批准立项；（2）建 设行政主管部门批准，指已经完成符合要求 的设计，并经相应的安全部门、环境管理部 门审核同意，并已报建和经行政主管部门 批准；（3）建设资金落实；（4）建设工程规 划许可，就是已完成购置，以及临时施工 用地规划和租赁工作，取得建设规划许可；（5）技术资料满足要求，即完成必要的补充 勘察工作，有满足施工要求的地质资料和设 计与图纸，井筒施工必须有符合要求的井筒 检查孔资料；（6）其他法律、法规、规章规 定的条件。本题中 C 项表示必须补充地质勘 探工作尚未完成，不符合规定要求；E 项虽 是部分租赁，因临时用地，应该逐步、到必 要时才租赁，故符合要求。
第662题 关于投标报价的说法，合理的是（ ）。
A.报价要考虑一定的风险费用
B.最低报价是能中标的最有效办法
C.报价应考虑企业的利益
D.报价不当将可能引入风险
E.投标策略就是要报低价
参考答案：ACD
解析：
答案应为 A、C、D。本题主要考察对投 标报价的基本要求。拟定投标报价应该与投 标策略紧密结合，灵活运用。投标报价的一 般技巧主要有：
（1）愿意承揽的矿业工程或当前自身任务不 足时，报价宜低，采用“下限标价”；当前 任务饱满或不急于承揽的工程，可采取“暂缓”的计策，投标报价可高。
（2）对一般矿业工程投标报价宜低；特殊工 程投标报价宜高。
（3）对工程量大但技术不复杂的工程投标报 价宜低；技术复杂、地区偏僻、施工条件艰 难或小型工程投标报价宜高。
（4）竞争对手多的项目报价宜低；自身有特 长又较少有竞争对手的项目报价可高。
（5）工期短、风险小的工程投标报价宜低； 工期长又是以固定总价全部承包的工程，可 能有一定风险，则投标报价宜高。
（6）在同一工程中可采用不平衡报价法，并 合理选择高低内容；但以不提高总价为前 提，并避免畸高畸低，以免导致投标作废。
（7）对外资、合资的项目可适当提高。当前 我国的工资、材料、机械、管理费及利润等 取费标准低于国外。 同时，投标报价还要考虑可能存在的风险形 式和具体内容。因而，本题的答案应为 A、 C、D。
参考答案：↓
解析：
1．《中华人民共和国招标投标法》规定的招 标方式有公开招标和邀请招标两种。招标单 位只要经过批准，对于技术复杂或专业性强 的工程，允许采用邀请招标方式；但邀请参 加投标的单位不得少于三家。
2．在本案例中，要约邀请是招标人的投标 邀请函；要约是招标人以设计图纸为基础编 制并提供的投标文件；承诺是招标人发出的 中标通知书。
3．招标人对投标单位进行资格预审应包括：投标单位资质证明，投标单位组织与机构 和企业概况；近 3 年完成工程情况，目前正 在履行的合同情况，特别是完成类似工程 的情况；资源情况，如财务状况、完税情 况、管理人员情况、劳动力和施工机械设备 等方面的情况；其他情况（各种奖励和处 罚等）。
4．该项目招标投标程序中在以下两个方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有 关规定，具体是：
（1）现场踏勘安排在书面答复投标单位提交 之前，因为投标单位对施工现场条件也可能 提出问题。
（2）订立书面合同的时间太迟。按规定招标 人与投标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内订立书面合同，本案例为 34 日。
第664题 矿业工程施工过程中遇到的区域性停电停水属于（ ）风险。
A.技术
B.自然
C.经济
D.社会
参考答案：D
解析：
答案应为 D。从风险的成因而言，工程 项目一般会有社会风险、自然风险、经济风 险、技术风险。这些风险中的具体内容，有 的是对社会具有普遍影响，有的是主体参与 项目后而存在，即项目主体将自身处于风险 之中，如项目的工期、质量、安全、成本等 风险。社会风险是指由社会环境因素引起对 项目的风险。因此，答案为 D。
第665题 在矿山井巷工程中，属于隐蔽工程的是（ ）。
A.巷道掘进工程
B.注浆工程
C.喷混凝土工程
D.立井掘进工程
参考答案：D
解析：
答案应为D。所谓隐蔽工程通常是指将被其他工程内容隐蔽的工程，例如，钢筋工程将被混凝土工程隐蔽，因此钢筋工程属隐蔽工程；隐蔽工程通常是一种分项工程的内容，但是也不尽然。裸体巷道要被衬砌工程隐蔽时，就成为隐蔽工程。立井工程通常都有掘进工程和支护工程的内容，支护工程又是以各种衬砌工程为主，除围岩条件和施工条件（如，井深浅）很好外，通常都有衬砌将井筒的掘进工程隐蔽，因此井筒掘进工程应是隐蔽工程。巷道的掘进工程不同，裸体巷道，或者也有的支护采用支架形式的情况还不少，这时掘进出来的裸体巷道工程就没有被隐蔽（A）；至于喷混凝土工程（C）显然不属于隐蔽工程，而注浆工程（B）虽然工程结果看不见，但这并不是其他工程的覆盖造成的，所以也不属于隐蔽工程。故合理的选项应为D。
第666题 在项目合同中，一般约定的付款方式不采用（ ）的形式。
A.工程预付款
B.工程进度款
C.应急工程专用款
D.工程结算
参考答案：C
解析：
答案应为C。工程款的付款方式由多种，这些付款形式都应在合同中列出，规定付款条件、方式、支付期限等要求，一般不允许随意引起支付。这些款项主要有工程预付款、工程进度款、竣工结算和退还保留金等。应急用款一般是企业内部的使用要求，不列入支付内容。
第667题 项目与风险情况有关联是因为（ ）。
A.项目有明确的不利结果
B.项目的结果不明确
C.项目的合同已经有风险条款
D.承揽项目就是冒险
参考答案：B
解析：
答案应为B。如主体仍介入肯定有不利结果的项目，那不是风险的问题，是“自投罗网”（A 选项）；项目的合同已经有风险条款，这是项目存在风险的结果，不能作为项目与风险存在关联的原因，风险条款仅仅是规避风险的一种措施（C 选项）；冒险是去干确认有危险的事情，和风险的含义不同（D 选项）；项目与风险有关是因为项目存在某种不利条件可能发生的不利事情，这就是项目结果不确定的风险的含义（B 选项）。
第668题 以下情况，应列入风险管理内容的是（ ）。
A.地压不清井下含水层可能突水
B.建设方缺批准文件，项目可能被停建
C.技术方案不妥可能的安全威胁
D.缺资金可能影响工期拖延
参考答案：A
解析：
答案应为A。工程风险就是指难于预测工程结果的状况，这种工程结果不确定性是引起工程结果的条件，如灾害等事件的发生，存在于某种概率条件下。选项B、C、D的这些条件均是确定的（文件没有批准、技术方案不妥、缺资金）的缺陷，而选项A 的条件存在概率状况，故答案应为A。
第669题 正确的风险应对措施，应包括实施行动（应急）步骤、时间和费用预算，最后是（ ）。
A.结束该项风险管理工作
B.分析风险大小
C.比较风险措施有效性
D.估计残留风险水平
参考答案：D
解析：
答案应为D。处理风险的策略包括风险规避、转移、缓解、风险自留和风险利用，或者组合使用。风险应对措施要根据不同风险特征制定，并考虑多种可能的应对办法，进行选择。选择确定的应对措施应有实施行动（包括应急）步骤、时间和费用预算，最后要根据风险转移的特点，考虑和估计实施后的残留风险水平、处置后的退却工作等。
第670题 矿业工程合同文件包括有（ ）等。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.技术标准和要求
D.专用条款
E.发包方相关要求的备忘录
参考答案：ABCD
解析：
答案应为A、B、C、D。矿业工程的合同文件与普通建筑工程合同文件构成是一样的，一般包括合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件等。合同协议书是承包人中标后按规定时间与发包人签订的合同协议书，一般当双方在合同协议书上签字并盖单位章后，合同即生效；中标通知书同样具有法律效应，招标人与中标人应按中标通知书内容执行合同签订工作；招标人、中标人应按招标书及投标书订立合同协议，它们是合同内容的依据；技术标准和要求、图纸以及已标价工程量清单是实施合同的标准及其工程量确定和结算的依据；图纸还包括发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸、配套的说明。其他合同文件是指经合同双方确认、并同样具有法律效应的合同文件；但是单方面意见不能作为合同的内容。
第671题 关于工程合同签订时的会谈内容和做法，正确的是（ ）。
A.合同承包范围的更改应有会谈纪要，并以合同附件形式留在合同中
B.单价合同的“增减量幅度”是指单价的增减与工程量增减的比例值大小
C.合同价款会谈的内容是固定价款和可调价款的协商
D.对于可调价格的确认应考虑本单位能力、工程条件、项目风险
E.付款方式的确定内容就是指付款内容、付款数额（或比例）
参考答案：AD
解析：
答案应为A、D。本题主要考察合同谈判及签订的要点。
（1）关于工程内容和范围及性质的确认。工程承包内容和范围就是合同的标的，合同会谈中如涉及有工程内容和范围在文本合同中未明确的，或者是相关的修改等内容，必须以“合同补遗”或“会议纪要”等方式作为合同附件并说明该合同附件是构成合同的一部分。对于一般的单价合同，在谈判时双方应共同确定工程量的“增减量幅度”，以明确工程量变更部分的限度。否则，承包商有权要求进行单价调整。
（2）合同价款或酬金条款的确认和价格调整条款的确认。当合同价款形式尚未确定而尚可采用浮动价格、可调价格或成本加酬金等方式时，应根据项目条件，综合自身技术和能力及项目风险性等方面因素，考虑企业利益来确认由于矿山工程建设工期相对较长、不稳定因素多，确定价格调整条款对于承包商而言更显得重要。
（3）付款方式的确定。付款方式往往和工程进度联系在一起。主要形式有工程预付款、工程进度款、竣工结算和退还保留金等，合同应明确支付期限和要求。
（4）合同变更。矿业工程由于其特殊性，特别是地质情况的不确定性，其内容变更也会更加频繁，因此矿业工程的合同变更会显得更加重要。矿业工程合同通常都有约定的地质条件及相关环境。比如立井施工会有井筒最大涌水量的约定，如果超过一定的涌水量，除了增加施工难度和成本外，还有可能引起施工工艺的重大变化，比如增加工作面预注浆或是改成冻结法施工；或者是复杂的二三期工程施工过程中发现地质资料没有达到预期的目标而进行工作面探水、瓦斯等额外工作，都是矿业工程合同变更的依据。特殊情况下，比如立井施工合同，井筒深度增加超过原设计钢丝绳长度、提升吊挂系统所能施工的范围，施工单位就必须更换钢丝绳、提升吊挂系统等，从而增加大量的临时设施费用，此时就应进行价格和工程量的调整。
（5）工程质量与验收。工程质量应满足相应国家规范、标准及相关行业规范要求。矿业工程验收一般分为月度验收和中间验收、隐蔽工程验收和竣工验收等。
（6）隐蔽工程。由于矿业工程地质环境的复杂多变，经常出现额外的工程变化，比如冒顶、探水、注浆等。因为所有的地质变化引起的额外工程最终都会被覆盖，在工程完工后都很难再加确认，所以这些工程多数以隐蔽工程出现。这部分工程量有时会占合同比例较高，严格说，在合同约定的地质条件之外变化超过一定的比例都属于合同变更的范畴，因此，隐蔽工程的约定通常是合同谈判的一个重要部分。由于矿业工程的隐蔽工程量大，且隐蔽工程直接牵涉到后续工序的进行，如果建设单位或者监理单位不能及时进行验收，将严重影响施工进度。因此，隐蔽工程验收的及时性是矿业工程合同的重要内容。隐蔽工程验收可以按一般规定的程序和限时要求执行，也可以双方专门约定。
（7）关于工期和维修期的确认。确定工期，包括开工日期和竣工日期。确定工期时，应充分考虑工程的实际情况，除应考虑自身准备工作必要时间外，还要注意开工的季节影响。承包商应充分表达因发包方原因产生的工程量增减、设计变更以及其他非承包商原因或不可抗力对工期产生的不利影响，承包商有合理要求追赔工期（及工程款）的权利。还有安全施工与违约责任等内容。综上所述，本题的答案应为A、D。
第672题 承包商在合同谈判时明确安全施工相关内容的意义在于（ ）。
A.矿业工程项目属于高危行业
B.矿业工程的安全事故往往较严重
C.施工发生安全事故与发包方无关
D.项目应随时接受相关部门安全检查
E.安全施工是矿业工程项目考核的重要指标
参考答案：ABDE
解析：
答案应为A、B、D、E。本题主要考察合同谈判中有关安全施工的问题。矿业工程施工属于高危行业，安全事故造成的损失和影响通常都是巨大的，因此，安全施工是矿业工程的重要指标，也理所当然成为合同内容的重要一部分。通常现场安全责任的主体是发包单位，施工单位承担自身现场管理的安全责任。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担；给发包人造成损失的应按实赔偿。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。因而，本题答案应为A、B、D、E。
第673题 对合同内容的认识，说法正确的是（ ）。
A.合同中的纠纷处理方法可定为协商
B.安全要求也是矿业工程承包的基本内容
C.项目变更的同时合同也应进行变更
D.考虑合同的价格形式应结合项目性质
E.无论主观故意和无意违约都应承担相应责任
参考答案：BDE
解析：
答案应为B、D、E。
合同中的纠纷处理方法一般应为仲裁或者诉讼。因而，选项A 不正确。
矿业工程施工属于高危行业，安全事故造成的损失和影响通常都是巨大的，因此，安全施工是矿业工程的重要指标，也理所当然成为合同内容的重要一部分。因而，选项B 正确。
矿业工程由于其特殊性，特别是地质情况的不确定性，其内容变更也会更加频繁，因此矿业工程的合同变更会显得更加重要。矿业工程合同通常都有约定的地质条件及相关环境。比如立井施工会有井筒最大涌水量的约定，如果超过一定的涌水量，除了增加施工难度和成本外，还有可能引起施工工艺的重大变化，比如增加工作面预注浆或是改成冻结法施工；或者是复杂的二三期工程施工过程中发现地质资料没有达到预期的目标而进行工作面探水、瓦斯等额外工作，都是矿业
工程合同变更的依据。因而，选项C 不正确。
合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围，如固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同等；工程款结算的方法和时间；合同价格的调整、计价依据、拖欠工程款的责任等。应与项目性质息息相关。因而，选项D 正确。
如果合同一方未遵守合同规定，造成对方损失，应受到相应的合同处罚。通常分析：
（1）承包商不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担业主损失的条款。
（2）由于管理上的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿条款。
（3）由于预谋或故意行为造成对方损失的处罚和赔偿条款。
（4）由于承包商不履行或不能正确地履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定。
（5）由于业主不履行或不能正确履行合同责任，或出现严重违约时的处理规定，特别
是对业主不及时支付工程款的处理规定。因而，选项E 正确。
综上所述，本题答案应为B、D、E。
第674题 合同分析的基本内容的包括（ ）。
A.合同的法律基础
B.承包商的主要任务和发包单位的责任
C.合同价格和施工工期
D.违约责任
E.合同的格式
参考答案：ABCD
解析：
答案应为A、B、C、D。合同分析的基本内容包括：
（1）合同的法律基础
（2）承包商的主要任务
（3）发包单位的责任
（4）合同价格
（5）施工工期
（6）违约责任
（7）验收、移交和保修
参考答案：↓
解析：
1．事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。
事件2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d 之内提出索赔意向。
事件3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。
2．承包人的索赔程序是：
（1）首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。
（2）业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
（3）确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
第676题 根据中华人民共和国民法典规定，（ ）可以变更合同。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.当事人协商同意后
参考答案：D
解析：
答案应为D。《中华人民共和国民法典》规定，经过当事人协商一致，可以变更合同。按照行政法规要求，变更合同还应依据法律、行政法规的规定办理手续。合同变更并没有完全取消原来的债权债务关系，合同变更涉及的未履行的义务没有消失，没有履行义务的一方仍须承担不履行义务的责任。显然，答案选D。
第677题 根据中华人民共和国民法典的规定，以下变更的做法正确的是（ ）。
A.变更是施工方确定，监理发布变更令
B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消
C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定
D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求
参考答案：D
解析：
答案应为D。《中华人民共和国民法典》规定，合同变更可以由业主（监理工程师）申请进行变更，在工程颁发工程接受证书前的任何时间，业主（监理工程师）可以发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。对于承包商也可以申请变更，承包商可以对合同内任何一个项目或工作向业主（监理工程师）提出详细变更请求报告。但未经业主（监理工程师）批准，承包商不得擅自变更。变更不是应由施工方确定的，工程变更应按规定进行工程价款结算，并不能取消原工程费，也不能由施工方单方面确定结算办法。施工单位可以根据工程实际情况提出加快进度的变更，原则上业主（监理工程师）应当同意。答案应选D。
第678题 不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是（ ）。
A.合同文件
B.索赔款项（或工期）计算部分
C.法律法规
D.相关证据
参考答案：B
解析：
答案应为B。索赔文件包括综述部分、论证部分、索赔款项（或工期）计算部分以及证据等四部分，其中论证部分所需要的依据，构成了索赔依据的主要内容，而相关计算与索赔依据不同，它只是整个索赔文件的另外一部分。索赔的依据包括：（1）合同文件的依据：合同文件应能相互解释，互为说明。发包人与承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（2）法律法规的依据：订立合同所依据的法律法规。（3）相关证据：证据包括招标文件、合同文件及附件、来往信件、各种会谈纪要、施工进度计划和实际施工进度记录、工程实录、建筑材料和设备的采购、订货、运输、进场、使方面的记录等。
第679题 关于索赔的认识，正确的是（ ）。
A.索赔的结果都要通过法院判决
B.索赔都是由业主提出
C.合同有变更就可能引起索赔
D.施工顺序的变化不是索赔的理由
参考答案：C
解析：
答案应为C。索赔是指合同一方因对方不履行或未正确履行合同规定义务或未能保证承诺的合同条件而遭受损失后向对方提出的补偿要求，业主、承包商都可以提出索赔。业主（监理工程师）可以确定索赔是否成立，在接到承包人的索赔报告和索赔资料后，应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在28d 内予以答复。发生工程变更会产生工程量的变化，导致费用变化，往往都要进行索赔。而施工单位自身的施工安排不一定会产生索赔事件。因此，答案为C。
第680题 常见工程索赔类型中不包括（ ）。
A.客观条件变化引起索赔
B.因为发包方违约引起的索赔
C.因合同文件缺陷引起的索赔
D.施工资料由于管理不善缺失
参考答案：D
解析：
答案应为D。常见的工程索赔类型有：（1）发包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权利，工程管理失误，不按合同支付工程款等；（2）合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾、有两义性或多义性，设计图纸、技术规范错误等；（3）合同变更、如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案，发包人下达工程变更指令等；（4）工程环境变化，包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件变更等；（5）不可抗力因素，如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。对于施工资料管理不善造成的缺失属于施工单位自身的责任，不能索赔。答案为D。