第1021题 某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包（　　）。

A.必须经发包人同意

B.必须经总承包人同意

C.为分包工程再分包，违法

D.无须征得同意，合法有效

参考答案：D

解析：具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持，故选D。

第1022题 某建筑工程室内防水工程由专业分包人施工，由于其管理组织不力，施工严重滞后，导致整个工程进度延误，据此发包人应向（　　）提出工程索赔要求。

A.总承包人

B.专业分包人

C.总承包人和专业分包人

D.总承包人或专业分包人

参考答案：A

解析：发包人与总承包人有合同关系，可以向总承包人提出索赔，而与专业分包单位没有合同关系，所以不进行索赔，因此答案选择A选项。

第1023题 某建筑工程，在地基基础土方回填过程中，承包人未通知发包人验收情况下即进行了土方回填。事后，发包人要求对已经隐蔽的部位重新进行剥露检查，检查发现质量符合要求，在此情况下，所发生的费用应由（　　）承担，并承担工期延误的责任。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.监理单位

参考答案：B

解析：承包人未通知发包人验收情况下，无论检查结果如何，由此增加的费用和延误的工期都是由承包人负责。因此答案选择B选项

第1024题 建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（　　）。

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用

参考答案：D

解析：建设工程承包人优先受偿权的价款范围包含：工程材料款、工程人员的报酬和工程管理费用等与工程建设有关的费用，不包括工程停工费用和利息等。因此答案选择D选项。

第1025题 《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，（　　）d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。

A.7

B.14

C.28

D.56

参考答案：C

解析：工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，28d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。

第1026题 工程施工中，承、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期（　　）。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

D.都不承担责任

参考答案：B

解析：工程质量合格，由发包人承担责任；工程质量不合格，由承包人承担责任，因此选择B选项。

第1027题 承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列费用中发包人不予赔偿的是（　　）。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

参考答案：B

解析：不可抗力发生后，各自承担各自的损失，B选项属于施工单位的管理范围，因此不能进行索赔。

第1028题 按照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF—2020—0216，签约合同价包含（　　）。

A.设计费

B.设备购置费

C.建筑安装工程费

D.暂估价

E.暂列金额

参考答案：ABCDE

解析：签约合同价的价格清单构成是勘察费（如果有）、设计费、设备购置费、建筑安装工程费、暂估价、
暂列金额、双方约定的其他费用（以上价格均含税）。

第1029题 建设工程合同纠纷的处理方式主要有（　　）。

A.诉讼

B.调解

C.仲裁

D.和解

E.行政处理

参考答案：ABCD

解析：建设工程合同纠纷的处理方式主要有：诉讼、调解、仲裁和和解。

第1030题 按照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF—2020—0216，属于暂估价的有（　　）。

A.必然发生但暂时不能确定价格的专业服务

B.必然发生但暂时不能确定价格的材料

C.必然发生但暂时不能确定价格的设备

D.设计变更

E.施工洽商

参考答案：ABC

解析：暂估价则是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料的单价以及专业工程的金额。

第1031题

（1）事件一中，关于建设单位指定分包门窗工程的做法是否正确？并说明理由。

（2）事件二中，C公司、D公司的分包是否合法？分别说明理由。

（3）事件三中，E公司、F公司的分包是否合法？分别说明理由。

（4）事件四中，建设单位向A单位索赔是否正确？为什么。A公司的说法是否正确？为什么？

参考答案：↓

解析：

答：

（1）事件一中，建设单位指定分包门窗工程的做法不正确；理由：指定分包，应该是与总承包单位签订施工合同，而不是由建设单位直接与B公司签订合同。

（2）C公司分包不合法；

理由：裙房结构同样属于主体结构，根据《建设工程质量管理条例》，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包。

D公司分包合法；

理由：D公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。

（3）E公司劳务分包合法；

理由：E公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。

F公司劳务分包不合法；理由：根据《建设工程质量管理条例》，分包不得再行分包，属违法分包。

（4）建设单位做法正确；理由：建设单位只与总承包单位A公司有合同关系，故由于施工方原因造成的损失应向A公司提出索赔。

A公司做法不正确；理由：根据《建设工程质量管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，由此可见，A单位应对D公司的质量损害承担责任。

第1032题

（1）本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当？并说明理由。

（2）事件一中，承包单位要求消防工程按照146万元结算是否妥当？并说明理由。

（3）事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理？并说明理由。

（4）事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理？并给出理由。

参考答案：↓

解析：

答：

（1）本案工程采用固定总价合同形式恰当。因为本案工程工程量不大，工期短，施工范围和承包内容明确，所以采用固定总价合同形式相对来说对双方风险都比较小。

（2）消防分包工程应按照146万元结算。因为，在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以120万元计算，最终工程量按照实际工程量予以调整，此为固定总价合同的价款风险调整因素。

（3）事件二中，业主重新检验的要求合理。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201，无论监理工程师是否进行验收，当发包人或监理人要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

（4）事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。理由：如再次检验合格，则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

第1033题

（1）本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并说明理由。

（2）本案工程出现的质量问题责任应如何划分？

（3）甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？并说明理由。

参考答案：↓

解析：

答：

（1）合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。施工总承包的建设工程主体结构的施工也必须由总承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。

（2）本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。

（3）甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，根据规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第1034题 关于《建设工程工程量清单计价规范》的运用，说法正确的是（　　）。

A.非国有资金投资的建设工程，不宜采用工程量清单计价

B.分部分项工程和单价措施项目清单应采用综合单价计价

C.工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责

D.分部分项工程和总价措施项目清单应采用综合单价计价

参考答案：B

解析：A选项非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价；C选项工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责；D选项分部分项工程和单价措施项目清单应采用综合单价计价

第1035题 下列费用项目中，属于措施费内容的是（　　）。

A.文明施工费、脚手架费、住房公积金

B.住房公积金、文明施工费、临时设施费

C.文明施工费、脚手架费、临时设施费

D.脚手架费、住房公积金、临时设施费

参考答案：C

解析：住房公积金属于规费，排除后只剩下C选项。

第1036题 全费用综合单价法包含的内容有（　　）。

A.直接费、间接费、管理费

B.直接费、间接费、利润、总包服务费

C.直接费、间接费、利润、营业税

D.直接费、间接费、利润、税金

参考答案：D

解析：全费用综合单价法包含的内容有直接费、间接费、利润、税金。

第1037题 措施项目可计量部分应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目部分可以“项”为单位的方式计价，应包括除（　　）外的全部费用。

A.税金

B.规费

C.利润

D.规费和税金

参考答案：D

解析：措施项目可计量部分应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目部分可以“项”为单位的方式计价，应包括除规费和税金外的全部费用。

第1038题 综合单价中应考虑招标文件中要求的（　　）承担的风险费用。

A.招标人

B.投标人和招标人双方

C.投标人

D.业主指定分包商

参考答案：C

解析：综合单价中应考虑招标文件中要求的投标人承担的风险费用。

第1039题 招标文件中，招标方提供的暂估价材料应（　　）。

A.不能按暂估的单价计入综合单价

B.可不按暂估的单价计入综合单价

C.按材料的市场单价计入综合单价

D.按暂估的单价计入综合单价

参考答案：D

解析：招标文件中，招标方提供的暂估价材料应按暂估的单价计入综合单价。

第1040题 采用综合单价方式非实体性项目中，更有利于措施费的确定和调整的是（　　）。

A.人工费

B.住房公积金

C.混凝土浇筑的模板工程

D.安全防护工程

参考答案：C

解析：模板工程费用属于措施费中以单价进行计费的项目，因此选择C选项。