第521题 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，承包人可以索赔利润的情形有（ ）。

A.图纸或指示的延误

B.遵守法律

C.进场道路

D.考古和地理发现

E.因法律改变的调整

参考答案：AB

解析：选项C、D、E可以索赔工期、费用、

第522题 根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润情形有（ ）。

A.发包人提供材料和工程设备不符合合同要求

B.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失

C.发包人的原因造成工期延误

D.发包人原因引起的暂停施工

E.异常恶劣的气候条件

参考答案：ABCD

解析：根据《标准施工招标文件》的合同通用条件，异常恶劣的气候条件只能索赔工期。

第523题 根据《标准施工招标文件》的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件有（ ）。

A.发包人要求承包人提前交付材料和工程设备

B.发包人要求承包人提前竣工

C.基准日后法律变化引起的价格调整

D.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品

E.承包人遇到不利物质条件

参考答案：ABC

解析：根据《标准施工招标文件》的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件有：发包人要求承包人提前交付材料和工程设备、发包人要求承包人提前竣工、法律变化引起的价格调整。

第524题 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的索赔事件有（ ）。

A.发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工

B.发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的

C.施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品

D.承包人遇到不利物质条件

E.不可抗力

参考答案：CDE

解析：根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的索赔事件有施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，承包人遇到不利物质条件，不可抗力。选项A、B可索赔工期、费用和利润。

第525题 根据《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（ ）。

A.发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工

B.发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的

C.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的

D.发包人的原因导致工程试运行失败

E.发包人原因导致的工程缺陷和损失

参考答案：DE

解析：根据《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有发包人的原因导致工程试运行失败 ，发包人原因导致的工程缺陷和损失。

第526题 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可向发包人索赔工期和费用，但不可要求利润补偿的情形有（ ）。

A.发包人原因造成工期延误

B.基准日后法律变化引起的价格调整

C.施工过程中承包人遇到不利物质条件

D.发包人要求承包人提前竣工

E.施工过程中遇到不可抗力影响

参考答案：CE

解析：选项A，可索赔工期、费用和利润；选项B只能索赔费用；选项C只可索赔工期和费用；选项D只可索赔费用和利润；选项E只可索赔工期和费用。

第527题 下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，可以获得工期补偿的有（ ）。

A.发包人要求承包人提前交付材料和工程设备

B.发包人要求承包人提前竣工

C.基准日后法律变化引起的价格调整

D.承包人遇到不利物质条件

E.不可抗力

参考答案：DE

解析：选项A、C只能获得费用补偿；选项B可以获得费用和利润补偿；选项D、E可以获得工期补偿。

第528题 根据《标准施工招标文件》中的合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以获得费用补偿的有（ ）。

A.发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的

B.发包人要求承包人提前交付材料和工程设备的

C.发包人要求承包人提前竣工的

D.基准日后法律变化引起的价格调整的

E.异常恶劣的气候条件的

参考答案：ABCD

解析：根据《标准施工招标文件》中的合同条款，发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的事件，发包人要求承包人提前交付材料和工程设备的事件，发包人要求承包人提前竣工的事件，法律变化引起的价格调整的事件，可以获得费用补偿。

第529题 根据《标准施工招标文件》，下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有（ ）。

A.发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工

B.发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的

C.发包人要求承包人提前交付材料和工程设备

D.发包人的原因导致工程试运行失败

E.发包人原因导致的工程缺陷和损失

参考答案：ABDE

解析：根据《标准施工招标文件》，发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工、发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的、发包人的原因导致工程试运行失败、发包人原因导致的工程缺陷和损失，可获得利润补偿。

第530题 根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用补偿，但不包括利润的情形有（ ）。

A.施工过程中发现文物

B.发包人提供的材料不符合合同要求

C.异常恶劣的气候条件

D.承包人遇到难以合理预见的不利物质条件

E.监理人对隐蔽工程重新检查证明工程质量符合合同要求

参考答案：AD

解析：选项A，可以索赔工期和费用；选项B，可以索赔工期、费用和利润；选项C，只可索赔工期；选项D，可索赔工期和费用；选项E，可以索赔工期、费用和利润。

第531题 下列引起索赔的情形，承包商可以列入利润的是（ ）。

A.遇到不利物质条件

B.工程范围的变更

C.文件有技术性错误

D.文件有缺陷

E.业主原因引起的工程暂停

参考答案：BCD

解析：一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、发包人未能提供现场等引起的索赔，承包人可以列入利润。但对于不可归责于合同当事人的原因产生的损失，如施工过程中遭遇异常恶劣的气候条件，承包人可以索赔费用和工期，但不包括利润。故选项BCD正确。

第532题 人工费的索赔包括（ ）。

A.法定人工费增长

B.承包人责任工程延误导致的人员窝工费

C.超过法定工作时间加班增加的费用

D.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用

E.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用

参考答案：ACDE

解析：人工费的索赔包括：（1）完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；（2）由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；（3）超过法定工作时间加班增加的费用；（4）法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

第533题 下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（ ）。

A.由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费

B.由于施工机械故障导致的机械停工费

C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费

D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费

E.施工机具保养费用

参考答案：ACD

解析：选项A、C、D正确，施工机具使用费的索赔包括：（1）由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费；（2）非承包人责任工效降低增加的机械、仪器仪表使用费；（3）由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。

第534题 工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预先支付给承包人的工程款。下列关于预付款支付与扣回的说法，不正确的有（ ）。

A.包工包料工程的预付款的支付比例低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%

B.包工包料工程的预付款的支付比例不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%

C.对重大工程项目，按年度工程计划逐季预付

D.承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请

E.发包人应在收到支付申请的7个工作日内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7个工作日内向承包人支付预付款

参考答案：ACE

解析：选项A符合题意，包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。选项C符合题意，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例（或金额）。选项E符合题意，预付款的支付时间。承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。发包人没有按合同约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并应向承包人支付合理利润。

第535题 关于预付款的说法中，正确的有（ ）。

A.预付款是施工准备和所需要材料、结构件等流动资金的主要来源

B.发包人在签发预付款支付证书后的14d内向承包人支付预付款

C.发包人拨付给承包人的工程预付款属于预支的性质

D.对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付

E.发包人应在预付款扣完后的7d内将预付款保函退还给承包人

参考答案：ACD

解析：选项B错误，承包人应在签订合同或向发包人提供与预付款等额的预付款保函后向发包人提交预付款支付申请。发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。发包人没有按合同约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和延误的工期，并应向承包人支付合理利润。选项E错误，发包人拨付给承包人的工程预付款属于预支的性质。随着工程进度的推进，拨付的工程进度款数额不断增加，工程所需主要材料、构件的储备逐步减少，原已支付的预付款应以抵扣的方式从工程进度款中予以陆续扣回。预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。

第536题 关于安全文明施工费的支付与使用，下列说法错误的有（ ）。

A.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

B.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以直接停工

C.发包人在付款期满后7天内仍未支付安全文明施工费的，若发生安全事故，发包人承担全部责任

D.承包人对安全文明施工费应专款专用

E.承包人对安全文明施工费在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用

参考答案：BC

解析：选项B符合题意，鉴于安全文明施工的措施具有前瞻性，必须在施工前予以保证。因此，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付。选项C符合题意，发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任。

第537题 承包人提交进度款支付申请的内容应包括（ ）。

A.累计已完成的合同价款

B.累计已实际支付的合同价款

C.本周期合计应扣减的金额

D.本周期合计完成的合同价款

E.本周期应预付的工程价款

参考答案：ABCD

解析：选项A、B、C、D正确，承包人支付申请的内容：（1）累计已完成的合同价款；（2）累计已实际支付的合同价款；（3）本周期合计完成的合同价款；（4）本周期合计应扣减的金额；（5）本周期实际应支付的合同价款。

第538题 下列关于质量保证金的说法，正确的有（ ）。

A.质量保证金预留的总额不得高于工程价款结算总额的6%

B.工程竣工前承包人已提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金

C.质量保证金原则上采用保函方式

D.质量保证金可以在工程竣工结算时一次性扣留

E.质量保证金可以在支付工程进度款时逐次扣留

参考答案：BCDE

解析：选项A错误，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的3%。

第539题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），关于工程竣工结算的计价原则，下列说法不正确的有（ ）。

A.分部分项工程中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算，不得调整

B.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算

C.总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整

D.措施项目中的安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

E.计日工按发包人实际签证确认的事项计算

参考答案：ABC

解析：选项A,B符合题意，分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；如发生调整的，应以发承包双方确认调整的综合单价计算。选项C符合题意，措施项目中的总价项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算,其中安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

第540题 发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以采取的措施有（ ）。

A.催告发包人支付

B.向发包人要求按银行同期贷款利率支付延迟支付工程价款的利息

C.与发包人协商将该工程折价

D.向人民法院申请将该工程依法拍卖

E.将该工程抵押贷款

参考答案：ABCD

解析：选项A、B、C、D正确，发包人未按照上述规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后的56天内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人应就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。