第241题 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可采取的争议解决方法有（　　）。

A.友好协商

B.监理认定

C.向约定的仲裁委员会申请仲裁

D.提请争议评审组评审

E.向有管辖权的人民法院提起诉讼

参考答案：ACDE

解析：

（1）争议的解决方式。发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应进行友好协商解决或者提请争议评审组评审。友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定争议解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第242题 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院通常认定的开工日期为（　　）。

A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

D.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

E.监理人未发出开工通知，应当以开工报告日期认定为开工日期

参考答案：ABCD

解析：

开工日期争议解决。当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：①开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。②承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。③发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

第243题 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对实际竣工日期有争议的，人民法院通常认定（　　）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收的部分，发包人擅自使用的，以开始使用之日为竣工日期

E.承包人已提交竣工验收报告，发包人验收认为不通过的，以承包人再次提交验收报告之日为竣工日期

参考答案：ABC

解析：

实际竣工日期争议解决。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当按照以下情形予以认定：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第244题 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间中，应视为应付款时间的有（　　）。

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程没有交付的，为提交竣工验收文件之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

E.建设工程已实际交付的，为交付之日

参考答案：CDE

解析：

顺延工期争议解决。当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

第245题 下列专业分包合同中涉及的工作，一般属于承包人的义务的有（　　）。

A.为分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并支付保险费用

B.向分包人提供具备施工条件的施工场地

C.向分包人进行设计图纸交底

D.协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合

E.为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险

参考答案：BCDE

解析：

承包人的权利和义务

（1）承包人的义务。承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅。承包人应完成的工作通常有：

①向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

②组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。

③提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

④随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

⑤负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

⑥为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

承包人未履行上述各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。

第246题 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF—2003—0213，关于分包人不能按时开工的说法，正确的有（　　）。

A.分包人未在规定时间内向承包人提出延期开工要求的，工期不予顺延

B.分包人不能按时开工的，应在不迟于合同协议书约定的开工日期前 1 天，向承包人提出延期开工的理由

C.承包人在接到分包人延期开工申请后 48h 内不答复，视为同意分包人要求

D.因承包人原因造成分包人不能按时开工的，承包人应顺延工期，但不补偿分包人损失

E.因承包人原因不能按照合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期

参考答案：ACE

解析：

分包人应按照合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应在不迟于合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因承包人原因不能按照合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

第247题 根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》GF—2003—0213，关于专业分包工程完工验收和移交的说法，正确的有（　　）。

A.分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷

B.发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收

C.专业分包工程应由发包人按照合同约定流程组织竣工验收

D.承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起 3 日内通知发包人进行验收

E.分包工程竣工日期为分包人通过承包人组织的竣工验收合格之日

参考答案：ABD

解析：

专业分包工程完工验收和移交

分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

第248题 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF—2003—0214，下列工作中，属于工程承包人义务的有（　　）。

A.就劳务分包范围内的工作内容，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作

B.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标

C.安排劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施等

D.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底

E.向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料

参考答案：BDE

解析：

工程承包人义务

（1）组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

（2）工程承包人完成劳务分包人施工前期的工作并承担相应费用。前期工作一般包括向劳务分包人交付具备合同项下劳务作业开工条件的施工场地；完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；办理包括各种证件、批件、规费的工作手续（但涉及劳务分包人自身的手续除外）；向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置；向劳务分包人提供生产、生活临时设施。合同当事人还应在合同中应约定上述工作交付的时间及相应的校验要求、保护责任等事宜。

（3）负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

（4）负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。

（5）统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

（6）按劳务分包合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

第249题 根据《标准材料采购招标文件》通用合同条款，卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后应向卖方支付进度款，这些单据包括买方签署的收货清单正本一份以及（　　）。

A.卖方出具的材料质量保修证书一份

B.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

C.卖方出具的交货清单正本一份

D.合同材料验收证书或进度款支付函正本一份

E.合同价格 100% 金额的增值税发票正本一份

参考答案：BCDE

解析：

进度款：卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%：卖方出具的交货清单正本一份；买方签署的收货清单正本一份；制造商出具的出厂质量合格证正本一份；合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第250题 根据《标准设备采购招标文件》通用合同条款，关于合同设备的质量保证期的说法，正确的有（　　）。

A.合同设备中关键部件的质量保证期应与合同设备整体的质量保证期一样

B.合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月

C.在质量保证期内合同设备出现故障的，卖方应自负费用提供质保期服务

D.在质量保证期内进行更换的合同设备的质量保证期应重新计算

E.质量保证期届满后，买方应在 28 日内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书

参考答案：BCD

解析：

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起12个月止（以先到的为准）。质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，买方应在7日内向卖方出具合同材料的质量保证期届满证书。

除非因买方使用不当，合同材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，卖方应负责对合同材料进行修补和退换。更换的合同材料的质量保证期应重新计算。

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

第251题 根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2017，风险评估内容包括风险发生的概率、风险损失量以及（　　）。

A.风险应对方法

B.风险等级

C.风险源的类型

D.风险转移的可能性

参考答案：B

解析：

（1）风险评估内容。主要包括：①风险因素发生的概率；②风险损失量；③风险等级。

第252题 根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2017，风险等级评定结果为不可接受的风险，其风险等级一般为（　　）。

A.大、很大

B.大、中等

C.中、小

D.小、很小

参考答案：A

解析：

根据风险等级评定结果，可以进行风险可接受性评定。风险等级为大、很大的风险因素属于不可接受的风险，需要给予重点关注；风险等级为中等的风险因素是不希望有的风险；风险等级为小的风险因素是可接受风险；风险等级为很小的风险因素是可忽略风险。

第253题 某施工项目管理机构通过评估认为采用某种施工方案存在很大风险，于是决定彻底改变原施工方案，该做法属于风险应对中的（　　）。

A.风险转移

B.风险减轻

C.风险自留

D.风险规避

参考答案：D

解析：

风险规避。风险规避是彻底规避风险的一种做法，即断绝风险来源。对施工项目管理机构而言，就意味着否决或者放弃采纳某一具体施工方案。在工程施工中，如果通过评估认为采用某种施工方案存在很大风险时，彻底改变原方案的做法也属于风险规避方式。这种放弃原施工方案的做法固然避免了可能遭受损失的风险，同时也放弃了可能的低成本施工方案。因此，采用风险规避策略通常都非常慎重。只有在对风险的存在与发生、风险损失的严重性有把握的情形下，采用风险规避策略才有积极意义。风险规避策略通常适用于以下两种情形：一是某种风险因素发生的概率较高，且会造成相当大的损失；二是采用其他风险应对策略的代价昂贵，得不偿失。

第254题 某施工企业通过降低施工方案的复杂性降低风险事件发生的概率，从风险应对的角度来说，该策略属于（　　）。

A.风险转移

B.风险自留

C.风险减轻

D.风险规避

参考答案：C

解析：

（2）风险减轻。风险减轻是指将不利风险事件发生的可能性和（或）影响降低到可接受范围内的风险应对策略，这也是绝大部分情形下采用的风险应对策略。预先采取应对策略以降低风险发生的可能性和（或）可能给施工项目造成的影响，比风险发生后再设法补救要有效得多。施工项目管理机构应针对关键风险因素提出技术上可行、经济上合理的预防措施，以尽可能低的风险管理成本来降低风险发生的可能性并将风险损失降到最低。典型的施工承包风险减轻策略是以联合体形式承包工程，联合体各方共担风险。在工程施工中，可通过降低施工方案的复杂性降低风险事件发生的概率；通过增加那些可能出现风险的施工方案的安全冗余度来降低风险事件发生后可能带来的负面效果。

第255题 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人在招标文件中要求投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（　　）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

参考答案：B

解析：

《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。

第256题 根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人向保险人投保建筑工程一切险和第三者责任险时应以（　　）的名义。

A.发包人

B.承包人

C.监理人和承包人的共同名义

D.发包人和承包人的共同名义

参考答案：D

解析：

投保人和被保险人。建筑工程一切险以发包人和承包人的共同名义投保，被保险人包括发包人、总承包人、分包人、发包人聘用的监理人员、与工程有密切关系的单位或个人，如贷款银行等。

第257题 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业鼓励企业为从事危险作业的职工办理的保险是（　　）。

A.养老保险

B.意外伤害保险

C.失业保险

D.工伤保险

参考答案：B

解析：

意外伤害保险

意外伤害保险是指当被保险人在保险期限内遭受意外伤害造成死亡、残疾、支出医疗费或暂时丧失劳动能力时，保险人依照合同规定给付保险金的人身保险。《建筑法》规定：“建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。”

第258题 工程保险事故发生后，投保人要求保险人进行赔偿的必要前提条件是（　　）。

A.及时向保险人报案

B.提供理赔证据

C.确定事故损失情况

D.提供事故鉴定报告

参考答案：A

解析：

工程保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。投保人及时向保险人报案是其履行保险合同义务的重要内容，也是其要求保险人进行赔偿的必要前提条件。工程保险事故报案通常要求在第一时间进行，目的是使保险人能够及时了解和掌握保险事故的发生和进展情况，并能及时采取相应措施跟踪和处理案件。报案可采用电话、传真、电子邮件、特快专递、挂号信等方式，无论选择何种方式，都要保证可追溯、可举证。

第259题 下列施工承包风险中，属于施工项目本身风险的有（　　）。

A.自然环境风险

B.工程款支付及结算风险

C.施工组织管理风险

D.市场风险

E.工程分包风险

参考答案：BCE

解析：

施工项目本身的风险

（1）施工组织管理风险

（2）施工进度延误风险

（3）施工质量安全风险

（4）工程分包风险

（5）工程款支付及结算风险

第260题 根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2017，关于施工风险管理计划的说法，正确的有（　　）。

A.施工风险管理计划应首先明确风险管理目标

B.施工项目管理机构编制完施工风险管理计划后自行实施，不需其他部门批准

C.施工项目管理机构应在项目管理策划时确定施工风险管理计划

D.施工风险管理计划应在工程开工后 7 天内编制完成

E.施工风险管理计划编制完成后，在施工过程不能再进行调整

参考答案：AC

解析：

施工承包风险管理计划

根据《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017），施工承包单位应建立风险管理制度，明确各层次管理人员的风险管理责任，管理各种不确定因素对施工项目的影响。

施工项目管理机构应在项目管理策划时确定施工风险管理计划。

1）施工风险管理计划编制依据

施工风险管理计划编制依据应包括下列内容：①施工项目范围说明；②施工招投标文件与施工合同；③施工项目工作分解结构；④施工项目管理策划结果；⑤施工承包单位风险管理制度；⑥其他相关信息和历史资料。

2）施工风险管理计划内容

施工风险管理计划应包括下列内容：①风险管理目标；②风险管理范围；③可使用的风险管理方法、措施、工具和数据；④风险跟踪要求；⑤风险管理责任和权限；⑥必需的资源和费用预算。

施工风险管理计划应在工程开工前编制完成，可在施工过程中根据风险变化进行调整，并经施工承包单位授权人批准后实施。