第461题 关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

参考答案：ABD

解析：

承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。基准日期后，因法律法规、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款。基准日期为投标截止日前第28天。

第462题

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（）。

A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方负责赔偿

B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿

C.不足的部分由发包人全部承担

D.永久工程损失的差额由发包人补偿

E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿

参考答案：ADE

解析：

2、保险金不足的补偿

如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。某些大型工程项目经常因工程投资额巨大，为了减少保险费的支出，采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%~70%作为投保的保险金额，因此受到保险范围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿。

　　标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

第463题 根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（）。

A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底

B.核对工程资料，进一步收集相关的地质，水文等资料

C.编制施工组织设计和施工进度计划

D.编制施工环保措施计划

E.准备施工用的测量基准点、基准线和水准点等书面资料

参考答案：BCD

解析：

选项A属于发包人的责任。选项E属于监理人的责任：承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，测设施工控制网。

第464题 根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有( )。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

参考答案：BCD

解析：

暂估价”和“暂列金额”，二者的区别表现为：暂估价是在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额是在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生，发包人根据工程实际情况可能予以支付的款项。二者的共同点是：均在已标价的工程量清单中列明，均属于包括在签约合同价内的金额。

第465题 根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有( )。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

参考答案：AD

解析：

通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担（“损失自担”）：永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害由发包人承担；施工设备、停工损失、承包人的人员伤亡损失均由承包人承担。

第466题 根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有( )

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.法规变化引起的价格调整

E.隐蔽工程重新检验质量合格

参考答案：AE

解析：

根据总结的补偿规则：（1）非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；（2）发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；（3）发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；（4）不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润（损失自担）。选项B、D，不会影响工期，发包人无过错，所以只补偿费用。选项C，比照不可抗力，只补偿工期。

第467题 根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。

A.就交付工程的使用功能向发包人交接

B.拆除临时工程，清理，平整或复原场地

C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅

D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场

E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场

参考答案：BDE

解析：

工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

第468题 关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有( )

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

参考答案：BDE

解析：

施工专业分包人的收入规定为分包合同价格；分包人独立承担分包工程的实施风险，必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，承包人负责整个施工场地的管理工作；分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任。选项A、C是关于施工劳务分包的表述。

第469题 监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有( )

A.审查分包人施工资质

B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施

C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为

D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指令进行调整

E.接收分包人的索赔报告

参考答案：AB

解析：

监理人对分包人在现场的施工不承担协调管理义务，只履行监督义务，包括负责对分包人承担相应工程施工要求的资质、经验和能力进行审查；审查承包人的施工组织设计时，应特别关注分包人拟采用的施工工艺和保障措施是否切实可行；在对分包工程进行旁站、巡视过程中，发现分包人忽视质量的行为和存在安全隐患的情况，应及时书面通知承包人，要求其监督分包人纠正；如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时，监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调；监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告，分包人的索赔应通过承包人的索赔来完成。

第470题 对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有( )

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

参考答案：ACDE

解析：

设计施工总承包合同的特点包括：优点（1）单一的合同责任（2）固定工期、固定费用（3）可以缩短建设周期（4）减少设计变更（5）减少承包人的索赔；缺点（1）设计不一定是最优方案（2）发包人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱。

第471题

根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括（）

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

E.施工中发现文物

参考答案：BDE

解析：

根据总结的补偿规则：（1）非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；（2）发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；（3）发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；（4）不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润（损失自担）。选项A，商定或确定处理。选项B、D、E，均为非承包人原因导致施工延误，应当补偿工期。选项C，承包人自身原因导致施工延误，不应当补偿工期。

第472题 根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有( )

A.应当在工程竣工后、移交前进行

B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行

C.试验所必需的电力由发包人提供

D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

参考答案：BC

解析：

竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。

第473题 关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有( )

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

参考答案：AC

解析：

建设工程材料设备采购合同的性质：（1）属于买卖合同，以转移财产所有权为目的（2）属于有偿合同（3）属于双务合同（4）属于诺成合同。

第474题

建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）

A.交付导致材料的所有权发生转移

B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担

C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付

D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付

E.材料灭失的风险，在合同订立后即由买受人承担

参考答案：ABC

解析：

合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

第475题 根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有（）

A.指定分包商由雇主或工程师选定

B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同

C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作

D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费

E.承包商不对指定分包商的违约行为承担责任

参考答案：AE

解析：

指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第476题 根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）

A.承包商的主要责任

B.工期

C.通货膨胀引起的价格调整

D.法律的变化

E.履约保证

参考答案：AB

解析：

工程施工合同（ECC）第二版中的核心条款设有9条：总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止。选项C、D、E属于工程施工合同（ECC）中的次要选项条款。

第477题 为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是( )。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

参考答案：A

解析：

我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。教材P1。

第478题 关于法人应当具备的条件的说法，正确的是( )。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

参考答案：C

解析：

法人应当具备以下条件：① 依法成立。法人的产生必须经过法定的程序，必须经过政府主管机关的批准或者核准登记：企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。② 有必要的财产或者经费。要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应。③ 有自己的名称、组织机构和场所。④ 能够独立承担民事责任。教材P5-6。

第479题

关于法律事实的说法，正确的是(  )。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

参考答案：D

解析：

法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第480题 工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于( )。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

参考答案：B

解析：

以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人、工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。教材P8。