第661题 关于安全生产措施费的说法，正确的是（ ）。

A.发包人没有按时支付安全生产措施费的，承包人可以直接停工

B.对重大工程项目，预付的安全生产措施费总额应按季度度工程进度计划分解计算

C.发包人在开工后28天内预付安全生产措施费总额的80%

D.承包人对安全生产措施费应专款专用，不得挪作他用

参考答案：D

解析：

发包人应在工程开工后28天内预付不低于安全生产措施费总额的50%给承包人，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并与工程进度款同期支付。对跨年度实施的重大工程，预付的安全生产措施费总额可按年度工程进度计划分解计算。发承包双方在计算应付工程进度款时，应不扣回预付的安全文明施工费。发包人没有按时支付安全生产措施费的，承包人可催告发包人支付；发包人在催告后的约定时间内仍未支付的，承包人有权暂停施工，发包人应承担违约责任。承包人对安全生产措施费应专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用

第662题 下列关于施工过程结算的说法，正确的是（ ）。

A.不宜低于当期施工过程结算价款总额的80%

B.除按竣工结算条款规定的调整外，竣工结算不应对其重新计量、计价。

C.施工过程验收可以代替竣工验收，可以免除或减轻在工程竣工验收时质量不合格承包人应承担的整改义务

D.承包人未提交施工过程结算文件，发包人可根据已有资料编制施工过程结算文件

参考答案：B

解析：

施工过程结算价款的支付比例应在合同中约定，不宜低于当期施工过程结算价款总额的90%。承包人提交施工过程结算文件时，应同时提交施工过程结算项目的相关质量合格证明等验收资料。但施工过程验收不代替竣工验收，不能免除或减轻在工程竣工验收时质量不合格承包人应承担的整改义务，施工过程结算也不影响缺陷责任期及质量保修期。承包人未提交施工过程结算文件，经发包人催告后仍未按要求提交或没有明确答复的，发包人可根据已有资料编制施工过程结算文件，并提请承包人确认。

第663题 关于合同价款争议解决的说法，错误的是（ ）。

A.发包人或承包人可按合同约定将相关争议提请双方约定的仲裁委员会仲裁或向人民法院诉讼解决

B.通过争议评审委员会（或机构）解决争议引致发承包双方发生费用的，应由双方各自承担

C.在争议没有解决之前，承包人有权停止施工

D.争议评审委员会（或机构）的评审人员其组成人数应为双数

参考答案：D

解析：

争议评审委员会（或机构）的评审人员应由具有良好职业道德、丰富造价管理经验、熟悉法律法规的工程造价调解员、律师或相关工程专业人士担任，其组成人数应为单数。通过争议评审委员会（或机构）解决争议引致发承包双方发生费用的，应由双方各自承担。除合同另有约定或合同已经解除，承包人仍应继续按合同约定实施工程，直至争议解决

第664题 质量保证金扣留的方式原则上采用（）。

A.工程竣工结算时一次性扣留

B.按照里程碑扣留

C.签订合同后一次性扣留

D.在支付工程进度款时逐次扣留

参考答案：D

解析：

质量保证金的扣留有以下三种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）双方约定的其他扣留方式。除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

第665题 某工程合同价6000万元。合同约定：工期6个月；预付款120万元，每月进度款按实际完成工程价款的80%支付；每月再单独支付安全文明施工费50万元；质量保证金按进度款的3%逐月扣留；预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额见表17-4，则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为（）万元。

表17-4每月实际完成工程价款金额

A.776.0

B.824.5

C.826.0

D.850.0

参考答案：C

解析：

第2个月发生费用事项包括：工程进度款、安全文明施工费和质量保证金，工程款金额=实际完成工程价款金额×80％+安全文明施工费-质量保证金（进度款×30％）=（1000×80％+50）-1000×80％×3％=826.0（万元）。

第666题 根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号），发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（）。

A.19%

B.2%

C.3%

D.5%

参考答案：C

解析：

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。

第667题 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024，在施工中采用计日工的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天应提交并由监理审查的资料应包括（）。

A.工作名称、内容和数量

B.投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时

C.投入该工作的材料类别和数量

D.投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时

E.完成该工作应该取得的合理利润

参考答案：ABCD

解析：

采用计日工计价的任何一项工作，在该项工作实施过程中的每一天，承包人应将每天发生计日工内容的下列报表和有关凭证报送给发包人核实： 工作名称、内容和数量；投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；投入该工作的材料名称、类别、规格、品牌和数量；投入该工作的施工机具型号、台数和耗用台班；发包人要求提交的其他资料和凭证。

第668题 新增工程的措施项目费用，应包括承包人完成新增工程所需发生的以下（ ）费用。

A.增加的施工机具费

B.增加的临时设施费

C.增加的利润

D.增加的现场管理人员费用

E.增加的安全生产、文明施工、环境保护等措施费用

参考答案：ABDE

解析：

新增工程的措施项目费用，应包括承包人完成新增工程所需发生的以下费用：

①增加的施工机具费，包括延期使用现有相关施工机具及新增施工机具的费用；

②增加的临时设施费，包括延期使用现有临时设施及新增工程专用临时设施的费用；

③增加的安全生产、文明施工、环境保护等措施费用；

④增加的现场管理人员费用；

⑤新增工程其他必要的措施项目费用。

第669题 根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版），发生下列情形时，承包人可以同时要求合理补偿工期、费用和利润的有（）。

A.发包人原因导致的工程缺陷和损失

B.发包人原因引起的暂停施工

C.异常恶劣的气候条件

D.发包人的原因导致试运行失败的

E.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求

参考答案：BE

解析：

第670题 关于承包人索赔的说法，正确的有（）。

A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交工程索赔意向通知书

B.具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔继续提交延续工程索赔通知

C.承包人应在发出索赔意向通知书28天内，向发包人正式提交工程索赔报告

D.工程索赔报告应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料

E.承包人接受工程索赔处理结果的，工程索赔款项不能作为增加合同价款

参考答案：ABCD

解析：

非承包人原因发生的事件造成承包人损失时，承包人可按下列程序向发包人提出工程索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道工程索赔事件发生后28天内，向发包人提交工程索赔意向通知书，说明发生工程索赔事件的事由。承包人逾期未发出工程索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；

（2）承包人应在发出工程索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交工程索赔报告。工程索赔报告应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人提出的索赔事件同时涉及费用增加及工期延长的，应一并提出。

（4）工程索赔事件具有连续影响的，承包人应按合同约定的期限(合同未约定的 为28天)合理时间间隔继续提交延续工程索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录 以及要求。

（4）在工程索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终工程索赔报告，说明最终工程索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

承包人接受工程索赔处理结果的，工程索赔款项应作为增加合同价款，在当期进度款、施工过程结算款中按付款比例，在竣工结算款支付剩余费用进行支付；承包人不接受工程索赔处理结果的，应按争议解决方式办理。

第671题 根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版），下列因不可抗力事件导致的损失或增加的费用中，应由承包人承担的有（）。

A.停工期间承包人按照发包人要求照管工程的费用

B.承包人施工设备的损坏

C.承包人的人员伤亡和财产损失

D.因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失

E.合同工程本身的损坏

参考答案：BC

解析：

第672题 关于工程保修期内的保修责任和修复费用的说法，正确的有（）。

A.因承包人原因造成工程的缺陷，承包人应负责修复并承担修复费用

B.因发包人使用不当造成工程的缺陷，发包人承担修复费用并支付承包人合理利润

C.发包人未经验收擅自使用工程的，承包人不再承担修复责任和费用

D.因不可抗力原因造成工程的缺陷，发包人承担修复费用并支付承包人合理利润

E.因工程的缺陷导致的人身伤害和财产损失应由造成缺陷的责任方承担

参考答案：ABDE

解析：

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

第673题 关于保修责任的说法，正确的有（）。

A.具体分部分项工程的保修期可以由发承包双方约定，不受法定最低保修年限的约束

B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算

C.工程保修期从竣工验收合格之日起算

D.保修期内，承包人应当根据法律规定和合同约定承担保修责任

E.发包人未经竣工验收提前使用工程的，保修期自开始使用之日起算

参考答案：BCD

解析：

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

第674题 现场签证的范围一般包括（）。

A.施工合同范围以外的零星工作的确认

B.在施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量

C.非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失

D.工程变更导致的施工措施费的增加

E.承包人施工组织不当导致的人员窝工

参考答案：ABCD

解析：

现场签证的范围一般包括：

（1）施工合同范围以外零星工程的确认；

（2）在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；

（3）非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失；

（4）符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减；

（5）确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；

（6）工程变更导致的工程施工措施费增减等。

第675题 下列情形中，发包人适宜采用设计采购施工总承包（EPC）模式进行发包的是（）。

A.投标人没有足够的时间或信息进行设计、风险评估和估价

B.施工涉及实质性地下工程或投标人无法检查的其他区域的工程

C.发包人要密切监督或控制承包人的工作，或审查大部分施工图纸

D.发包人在可行性研究报告批准后发包

参考答案：D

解析：

可行性研究报告批准后发包的，宜采用设计采购施工总承包（EPC）模式；方案设计批准后发包的，可采用设计采购施工总承包（EPC）或设计施工总承包（DB）模式；初步设计批准后发包的，宜采用设计施工总承包（DB）模式。

具有下列情形时，发包人不宜采用设计采购施工总承包（EPC），可采用设计施工总承包（DB）：（1）投标人没有足够的时间或信息仔细审核发包人要求，或没有足够的时间或信息进行设计、风险评估和估价；（2）施工涉及实质性地下工程或投标人无法检查的其他区域的工程；（3）发包人要密切监督或控制承包人的工作，或审查大部分施工图纸。若发包人未编制《发包人要求》，或编制的《发包人要求》不能实现工程建设目标时，不宜采用工程总承包模式。

第676题 对于初步设计批准后发包的工程总承包项目，最适宜采用的模式是（）。

A.设计采购施工总承包（EPC）

B.设计施工总承包（DB）

C.采购施工总承包（PC）

D.设计采购总承包（EP）

参考答案：B

解析：

可行性研究报告批准后发包的，宜采用设计采购施工总承包（EPC）模式；方案设计批准后发包的，可采用设计采购施工总承包（EPC）或设计施工总承包（DB）模式；初步设计批准后发包的，宜采用设计施工总承包（DB）模式。

第677题 下列费用中不属于工程总承包其他费的是（）。

A.工程总承包管理费

B.施工勘察费

C.设备购置费

D.报批报建的代办服务费

参考答案：C

解析：

工程费用一般包括建设项目总投资中的建筑工程费、安装工程费和设备购置费。工程总承包其他费一般包括建设项目总投资中工程建设其他费用中的下列部分费用：（1）勘察费，如详细勘察费、施工勘察费；（2）设计费，如初步设计费、施工图设计费、专项设计费；（3）工程总承包管理费；（4）研究试验费；（5）临时用地及占道使用补偿费；（6）场地准备及临时设施费；（7）检验检测及试运转费；（8）系统集成费；（9）工程保险费。（10）其他专项费，是指发包人按照合同约定支付给承包人在项目建设期内，用于本工程的专利及专有技术使用、引进技术和引进设备其他费、工程技术经济等咨询费、苗木迁移、测绘等发生的费用。

第678题 某工程总承包项目采用可调总价合同形式，已签约合同价中的预备费由发包人掌握使用。当发包人按照合同约定支付后，如预备费有余额，则余额应（）。

A.归监理人所有

B.归承包人所有

C.归发包人所有

D.归项目使用者所有

参考答案：C

解析：

工程总承包项目的预备费应根据下列规定使用：（1）工程总承包为可调总价合同，已签约合同价中的预备费应由发包人掌握使用，发包人按照合同约定支付后，如预备费有余额，应归发包人所有；（2）工程总承包为固定总价合同，预备费可作为风险包干费用，在合同专用条件中约定，预备费归承包人所有。

第679题 根据《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS001—2022，工程总承包模式中不属于发包人应当承担的风险是（）。

A.主要材料的市场价格变化超过合同约定幅度带来的成本增加

B.不可预见的地质条件变化带来的成本增加

C.政策变化带来的成本增加

D.承包方管理不善带来的成本增加

参考答案：D

解析：

存在下列情形时，造成合同工期和价格的变化主要由发包人承担：（1）国家法律发生变化；（2）专用合同条款中约定的人工、主要材料等市场价格变化超过合同约定幅度；（3）可行性研究报告批准或方案设计后发包，发包人要求和方案设计发生变更；初步设计后发包，发包人要求和初步设计发生变更；（4）不可预见的地质条件、地下掩埋物等变化；（5）不可抗力。

第680题 根据《建设项目工程总承包计价规范》T/CCEAS001—2022，除工程特别复杂或抢险救灾工程外，工程总承包最适宜采用的合同方式为（）。

A.单价合同

B.总价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加酬金合同

参考答案：B

解析：

一般来说，除工程特别复杂，抢险救灾工程宜采用成本加酬金合同外，工程总承包最适宜采用的合同方式应为总价合同。