“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期为( )。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.以转移占有建设工程之日为准
C.以承包人提交竣工验收报告之日为准
D.以实际通过竣工验收之日为准
参考答案:C
解析:
【内容考查】本题考查的是建设工程工期
【选项分析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。